实用系统设备工程承揽合同 设备承揽合同5篇
【请您参阅】下面供您参考的“实用系统设备工程承揽合同 设备承揽合同5篇”是由阿拉网友精心整理分享的,供您阅读参考之用,希望此例范文对您有所帮助,喜欢就复制下载支持一下小编了!
系统设备工程承揽合同 设备承揽合同篇1
根据我国《合同法》的规定和司法实践,建设工程合同与承揽合同的主要区别如下:
1、主体不同。法律对建设工程合同的发包人和承包人的主体资格均有要求。发包人一般为建设工程的建设单位,承包人为具有从事勘察、设计、施工业务资格的法人,而且要具有相应的资质。自然人即不能成为建设工程合同的发包人,也不能成为承包人。而承揽合同则不然,承揽人即可以是具有相应的资质的法人,也可以是其他单位或者个人,定作人可以是自然人、法人和其他组织。
2、合同标的的限定性不同。建设工程合同的标的一般是比较大型的项目,而且在许多情况下要通过招投标的方式来签订合同。而承揽合同的标的一般较小。因此,为一般工程建设项目而订立的合同不属于建设工程合同,如自然人为修建或者装修房屋而与其他自然人或者单位订立的合同就属于承揽合同。
3、合同的要式性不同。根据我国《合同法》的规定,建设工程合同应当采用书面形式;而承揽合同即可以是书面的亦可以是口头形式,而且在定作人为自然人时多采用口头形式。
4、主要工作可否交由第三人完成不同。在建设工程合同中,总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成,但主体工程必须自己完成;而在承揽合同中,除当事人另有约定外,承揽人应当以自己的设备、技术和劳力,完成主要工作。
5、工作交由第三方完成时责任承担者不同。在建设工程合同中,第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任;而在承揽合同中,无论是承揽人经定作人同意将全部工作交由第三人完成,还是将辅助工作交第三人完成,都是由承揽人向定作人承担责任,第三人不向定作人承担责任。
6、合同计价条款的变动性不同。一般来说,建设工程合同因工程量较大,工期较长,材料和费用在订立合同时难以准确计算,所以在结算时通常可以突破合同的计价条款。而承揽合同中的价款条款较为固定,除经双方协商变更外,一般应当按照合同中约定的价款计算。
7、合同解除的条件不同。根据法律规定,承揽合同的定作人享有解除权,可以随时解除合同;而在建设工程合同中,除具备双方约定或者法定的解除条件时,是不允许随意解除合同的。
8、一方违约时的救济方式不同。在承揽合同中,定作人解除合同后,承揽只能要求定作人赔偿损失,而不能要求继续履行;而在建设工程合同中,除特定情形外,一方违约时,对方当事人都可以要求其继续履行。
根据两者的以上区别,本文案例中王某与海天公司签订的家庭装饰工程施工合同应当属于承揽合同,而不是建设工程合同。
可见,在实践中把握好这两种合同的区别,有利于当事人权利的充分实现。
本文地址:http:///zuowen/
系统设备工程承揽合同 设备承揽合同篇2
合同编号:
委托方:(以下称甲方)
承接方:(以下称乙方)
签约地点:
施工地点:
签约时间:年月日
1、合同内容
本合同项所指的项目是:
(系统配件参考“附件一:物料清单”)
2、合同金额
合同总金额为人民币:(rmb:)
合同总价已包括执行本合同内工程全部内容之费用。
3、付款方式
付款
合同签订后两天内,由甲方向乙方支付合同总价的____%,即人民币(rmb)。
设备进度款
当乙方进场并系统布线完毕后,甲方向乙方支付合同总价的____%,即人民币(rmb)。
工程结算付款
本合同项下系统设备安装完成,由甲方人员验收合格之日起后两天内,甲方向乙方支付合同总价的____%,即人民币(rmb)。
最终验收付款
经甲方代表正式验收合格之后的____个工作日后,甲方向乙方支付合同总价的____%,即人民币(rmb)。
其它事项
4、合同双方责任
甲方责任
按本合同第3条款规定及时向乙方支付合同款。
提供好施工现场的土建、水、电等条件。
安排好货物在工地的仓储设施。
协调各施工单位的关系,避免直接影响乙方施工进度。
工程安装调试完毕后,甲方应在乙方提出验收申请之时起____个工作日内安排验收。
乙方责任
按合同规定负责进行施工设计、供货、安装、测试及完成整个工程。
负责安排对甲方技术人员进行免费培训。
确保所提供的设备材料与<附件一>质量相符。
向甲方提供及时的售后服务支持。(响应时间为全天24小时)
5、安装及调试
安装及调试责任
乙方根据合同规定对设备的安装、调试负全部责任。
在整个安装调试期内,乙方应按照甲方指定人员的督导及指引进行施工。
6、其它
本合同中一切未尽事宜,由甲、乙双方另行协商处理。
甲方:乙方:
地址:地址:
电话:电话:
传真:传真:
签约代表:签约代表:
指定联络人员:指定联络人员:
附件一:物料清单
┌──┬─────────┬───────┬───┬───┬───┬───┬─────┐
│序号│名称│型号│ 数量 │ 单位 │ 单价 │ 总价 │备注│
├──┼─────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│ 1││││││││
├──┼─────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│ 2││││││││
├──┼─────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│ 3││││││││
├──┼─────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│ 4││││││││
├──┼─────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│ 5││││││││
├──┼─────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│ 6││││││││
├──┼─────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│ 7││││││││
├──┼─────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│ 8││││││││
├──┼─────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│ 9││││││││
├──┼─────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│ 10 ││││││││
├──┼─────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│ 11 ││││││││
├──┼─────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│ 12 │其它零配件│││││││
├──┼─────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│ a│器材总造价│││││││
├──┼─────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│ b│施工安装费=器材│││││││
││总造价×12%│││││││
├──┼─────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│ c│税金=(a+b)*6% │││││││
├──┼─────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│ d│工程总价=a+b│││││││
└──┴─────────┴───────┴───┴───┴───┴───┴─────┘
系统设备工程承揽合同 设备承揽合同篇3
工程承揽合同
甲方: 乙方:
经甲乙双方友好协商,甲方同意将xx工程的xx施工项目交由乙方负责施工。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况双方达成以下协议:
一. 工程概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.承包范围:
4.承包方式:包工、包料、包费用
5.工期:按照甲方书面通知乙方开工进场之日起个日历天。6.工程质量:本工程为合格工程(具体要求详见第三条)
二. 合同单价和付款方式 1.合同单价:
2、实际结算价款以甲乙双方签字确认的工程量乘以单价为准。以上价格包括含税价,材料及其运输费,人工费,装卸费,设备费等一切费用。合同价款一经确定,不作任何调整。
3、施工完毕经甲方和监理公司验收合格后付至合同价款的%;工程竣工验收合格后付至合同价款的%;工程竣工验收合格年后20日内,付至结算价款的95%;剩余5%作为质保金在竣工验收合格年后20日内一次性无息付清。
4、该项目合同约定的款项由有限公司按照本合同约定支付,项目的发票及合格证开具给有限公司。乙方应向甲方提供税务部门认可的正规票据,如乙方提供假票据则应赔偿甲方所有损失及承担一切法律责任。
三.技术要求和质量标准
四.违约责任和安全责任
1.因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付给甲方合同价款1%的违约金。乙方质量标准达不到甲方要求则乙方承担合同价款的10%违约金支付给甲方,并承担由此对甲方造成的一切经济损失。
2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全监察人员依法实施的监督监察。乙方必须采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故责任的,因此发生的所有赔偿费用、包括给施工人员或第三方人员造成财产或人身损害的,均由乙方承担,甲方不承担任何责任。
五.争议或纠纷处理
1.本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可协商解决。
2.当事人不愿通过协商调解解决或协商调解不成时本合同在执行中发生的争议双方同意可向甲方所在地法院提出诉讼解决。
六.保修
1.本工程保修期为年
在保修期内,如有质量问题,在接到甲方通知后24小时内安排人员到现场进行免费维修。若乙方不能及时维修,甲方可委托他人维修,维修费用由乙方承担。
七.本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。本合同经双方签字和盖章后生效。本合同一式四份,甲方执份,乙方
甲方:
签字
电话:
甲方驻工地代表: 电话:
执份。乙方: 签字 电话:
日期
系统设备工程承揽合同 设备承揽合同篇4
工程承揽合同
甲方:蕲春县可为广告装饰有限责任公司
乙方:
乙方承揽甲方位于蕲春县横车镇界岭过街广告位广告布安装工程,为了保证工程质量、安全和工期,经双方友好协商达成如下协议:
一、工程内容
乙方承揽的工程项目:过街广告位宽14米,高4米的广告位广告布安装,时间为2012年12月30日。
二、甲乙双方义务与责任
1、甲方提供工程结构中所需的材料(广告喷绘布),乙方按甲方要求进行安装。
2、由于此工程涉及高空作业,存在一定安全风险,乙方必须做好必要的安全措施,保证安全作业,如在施工中发生任何安全事故,乙方将承担一切法律及经济责任,与甲方无关。
三、工程造价及付款方式
1、乙方承包单价: 3元(人民币)/平方米
2、乙方完工后经甲方验收后付款。
四、其他未尽事宜经双方友好协商后可另立补充合同,补充合同与本同同具法律效力。
五、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效。甲方:乙方:
签字(盖章):签字(盖章):
系统设备工程承揽合同 设备承揽合同篇5
甲方:
乙方:
经甲、乙双方平等协商,就乙方承揽甲方电厂一号炉拆卸工程达成协议,具体事宜如下:
一、工程项目:电厂一号炉拆卸工程
二、工程内容:锅炉本体(电气、仪表类由甲方自行拆卸)拆卸。拆卸以正负零为标准土建除外。要求拆卸过程中随拆随运不得在场地内存留,所有拆卸部件按甲方要求存放到指定地点。70米以内短途由乙方承担,超出部分由甲方承担。
三、工程造价(含建安发票):叁拾伍万元整()
四、结算方式:合同生效后乙方施工人员进驻现场后付30%预付款,本体拆除完毕后付20%,余款工程全部完工场地清理干净双方验收合格后凭发票一次性付清。
五、工程期限:20xx年2月1日前工程全部结束并交付甲方验收。
六、工程责任:
1.施工过程中出现的任何意外情况全部由乙方自行负责、甲方不付任何责任;
2.施工过程中如因乙方野蛮施工造成的一切损失由乙方负责;
3.在施工过程中乙方必须完全听从甲方指挥;甲方提供水电。
4.施工人员必须有工伤保险。
5.因甲方原因影响工程进度工期顺延。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:
乙方:
经甲乙双方友好协商,甲方将 工程承揽给乙方,为明确甲乙双方的责任及权利和利益,特签订以下条款,以共同遵守和执行。
1、工程名称:
2、工程地点:
1、承包方式:
2、承包内容:
3、承包范围及说明:
1、工程造价如下:
2、工程决算以甲乙双方代表实测实量的实际数据双方签字为准。
3、付款方式双方协商分次进行如下:
根据甲方工期计划进行施工,如因甲方原因造成工期延误,则向后顺延,工期为 天,如遇不可抗拒的情况(停水、停电、下雨、台风、地震等自然灾害),工期则相应顺延。
1、提供施工项目的场地并作技术交底,组织承包人项目经理进行技术交底;如甲方无法提供施工图纸,有乙方结合甲方意见及要求进行。
2、负责提供工具材料存放场地,水电有甲方负责安排及交费,(可保证安全水电正常的场所)。
3、甲方派度,施工质量,如发现问题,及时通知乙方更改或双方商定处理方案,并及时纠正。
4、如甲方在施工蹭发现乙方未按合同要求进行施工。甲方有权停工并纠正,如乙方不服从甲方代表指挥甲方有权终止合同。同时追究乙方责任,并有权安排其他施工队进行施工。所造成的一切后果由乙方承担。
5、乙方进场施工人员必须提供人身安全保险的有关证明,如未办理人身安全保险的,由乙方向甲方提供施工人员办理人身安全保险需要的相关手续,由甲方代为办理,所发生的费用在乙方的工程款中扣除。
1、对甲方施工方案及要求,要做到坚决服从不得推委。
2、根据要求进行合理施工,不得野蛮施工。
3、不得随意将甲方施工现场的材料和原料挪作它用或变卖。如发现,因此造成的`经济损失以及引发的刑事责任由乙方承担。
4、乙方派行现场规章制度,认真做好施工现场的施工安全,防火、防盗等工作。
5、如乙方在施工中间终止合同,因此造成的责任及过错,甲方有权起诉并追究乙方法律责任。
6、乙方进场施工人员必须提供人身安全保险的有关证明,如未办理人身安全保险的,由乙方负责人签署安全责任申明书并有参与施工的施工员签名按手印后进入工地,如不符合以上两个条件甲方有权拒绝施工人员进入施工现场。
7、对于施工过程中所发生的一切学安全事故以及处理事故所发生的一切费用由乙方全部承担,甲方概不负责。
1、本工程实行项目经理监理制,甲方应在监理前,合同签订后三日内将项目经理名字,监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。不实行工程监理的,有合同签订人甲方代表监理。
2、本协议未尽事宜,双方本着实事求实的原则,互相协商或再行签订补充协议,合同履行中,发包人承包人有关此工程的书面协议或文件视为本合同的组成部分。与本协议同等生效。
3、甲乙双方若发生纠纷,导致合同不能正常履行。以友好协商为主,若协商不成,双方可起诉至工程项目所在地的法院进行裁定。
4、协议经甲乙双方签字后生效,待本协议各项条款执行完毕后即生效。
5、本协议一式二份,甲方执一份,乙方执一份。
甲乙双方签署合同的同时,甲方给乙方提供了一份施工安全细则条例,乙方负责人组织施工人员认真学习条例后,签名申明以学习施工安全细则条例后进入工地施工。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日