工程索赔申请书(汇总8篇)
工程索赔申请书旨在详细阐述因工程变更、延误或其他原因导致的损失,依据合同条款,提出合理的经济补偿请求,确保权益得到维护。下面是阿拉网友整理编辑的工程索赔申请书相关范文,供大家学习参考,喜欢就分享给朋友吧!
协助执行的申请书 篇1:
xxxxxx建筑工程有限公司因承建被申请人厂房工程项目向申请人购买商品混凝土,至今人尚欠申请人货款本金xxxx元及逾期付款违约金。xxxx建筑工程有限公司因承建被申请人厂房工程项目,被申请人尚欠xxxxx建筑工程有限公司巨额工程款。被申请人与xxxx建筑工程有限公司于20xx年7月25日在xxxxxxxx主持下达成了还款协议书,协议第五条第2项约定,被申请人与xxxxx建筑工程有限公司应做好包括申请人在内的材料供应商货款支付,保证不存在任何矛盾纠纷。
为防止被申请人向xxxxx建筑工程有限公司支付工程款进
而损害申请人利益,请求贵院依法向被申请人下达协助执行通知,阻止其向xxxxx建筑工程有限公司支付工程款,或由被申请人直接支付相应款项于申请人。
此致
xxx人民法院
申请人:
二〇XX年十一月二十七日
工程索赔申请书 篇2:
致:(监理单位)
根据施工合同条款条的规定,由于________________________________的。原因,我方要求索赔金额(大写)_____________________________,请予以批准。
索赔的详细理由及经过:
索赔金额的计算:
申请人:
日期:
工程索赔申请书 篇3:
申请人:
情况说明
工程名称:肥西严店乡____-___年应急水利水毁修复堤防滑坡治理
施工单位
合肥君子兰园林工程有限公司
建设单位
肥西县严店乡人民政府
情况说明:
1、我公司承建肥西严店乡____-___年应急水利水毁修复堤防滑坡治理工程,应建设单位要求,我单位人员、机械以及相关材料于___年1月15日进场施工,因政府与当地老百姓没有协调好,现场无施工作业面,导致工程停工,造成我单位很大的人工费、机械设备费的损失。
2、因为该项目是应急水利水毁修复,我单位本计划在汛期来临之前完成该项目,现在由于不具备施工条件造成工程停工。如果短期内再无法开工,我单位无法保证在汛期(每年约5月份)来临前完成该应急水利水毁修复项目。
申请人:
日期:
协助执行的申请书 篇4:
申请人:
XXX,女,XX年X月X日出生,汉族,住XXX
被申请人:
XXX有限公司,住所地XX街XX号。
法定代表人:
XX,该公司总经理。
申请协助执行人:
XXX有限公司,住所地XX街XX号。法定代表人XX,该公司总经理。
请求事项
请求贵院依法下达协助执行通知书,要求XX市XX公司协助法院对被申请人的强制执行。
事实与理由
申请人与被申请人之间因劳动争议纠纷一案,业经XX市中级人民法院于XXXX年X月X日作出(XXXX)X民二终字第XX号民事判决,判决生效后,被申请人拒不遵照判决履行。申请人已经申请贵院强制执行,申请人与被申请人劳动关系存续期间,申请人在XX市XX公司工作,工资由XX市XX公司代结,因此,特申请贵院下达协助强制执行通知书要求XX市XX公司协助执行!
此致
XX区人民法院
申请人:
年月日
工程索赔申请书 篇5:
致____________(监理单位):
根据施工合同条款第条的规定,由于________________________________的原因,我方要求索赔金额(大写)_____________________________,请予以批准。
索赔的详细理由及经过:
索赔金额的`计算:
附:证明材料
承包单位(章)__________
承包单位(章)__________
项目经理_____________
日期_____________
工程索赔相关知识:
工程索赔的程序:
(1)索赔事件发生后28日内,向监理工程师发出索赔意向通知。
(2)发出索赔意向通知后的28日内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。
(3)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28日内给予答复。
(4)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,28日内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。
(5)当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28日内,向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。
签名:_________
日期:____年____月____日
工程索赔申请书 篇6:
情况说明
工程名称:肥西严店乡20xx-2017年应急水利水毁修复堤防滑坡治理
施工单位
合肥君子兰园林工程有限公司
建设单位
肥西县严店乡人民政府
情况说明:
1、我公司承建肥西严店乡20xx-2017年应急水利水毁修复堤防滑坡治理工程,应建设单位要求,我单位人员、机械以及相关材料于20xx年1月15日进场施工,因政府与当地老百姓没有协调好,现场无施工作业面,导致工程停工,造成我单位很大的人工费、机械设备费的损失。
2、因为该项目是应急水利水毁修复,我单位本计划在汛期来临之前完成该项目,现在由于不具备施工条件造成工程停工。如果短期内再无法开工,我单位无法保证在汛期(每年约5月份)来临前完成该应急水利水毁修复项目。
施工单位(签字盖章):xx
日期:20xx年xx月xx日
建设单位(签字盖章):xx
日期:xx年xx月xx日
工程索赔申请书 篇7:
工程名称:
___小学教学楼工程
索赔单位:
___有限责任公司
建设单位:
肇源县教育局
索赔的详细理由及经过:
我公司承建的,新建古恰中心小学教学楼工程,因甲方资金不到位,导致工程停工,具体造成损失工程量如下:
鉴于此我方深信,贵方会对我方所承受的额外开支予以合理的经济补偿!
具体补偿细目如下。
1、工人窝工费:从___年4月15日至___年4月30日生活区入住等待工作的人数为25人,管理人员5人。
工人:25人x15天x100元/天=37500元
管理人员:5人x15天x150元/天=11250元
2、劳务人员二次进退场路费:4000元。
劳务工人需要二次进场,因此这笔费用对我方来说是一项额外损失。所以应给予补偿。
3、停工初期现场清理费:3000元,因工程是在其施工期间,各工种一律停止施工后,项目工地现场开始清理。主要包括封闭主要通道,保护部分已完工程,清理和集中施工材料和机具,清理施工区域内的所有建筑垃圾等。
4、钢管、扣件租金增加费:2500元
5、塔吊的闲置费:2500元
6、工地留守看护人员管理费:1500元
7、临时设施的闲置费用:500元,工地食堂,宿舍、水电等临时设施的闲置费按每月1000元计算现对以上事项提出索赔。索赔合计:63750元。
申请人:
日期:
工程索赔申请书 篇8:
致____________(监理单位):
根据施工合同条款第条的规定,由于___________________的原因,我方要求索赔金额(大写)___________,请予以批准。
索赔的详细理由及经过:
索赔金额的计算:
承包单位(章)__________
承包单位(章)__________
项目经理_____________
申请人:
日期: