实用工程建设合同5篇

【导读预览】此篇优秀范文“实用工程建设合同5篇”由阿拉题库网友为您整理分享，以供您参考学习之用，希望此篇资料对您有所帮助，喜欢就复制下载支持吧！

工程建设合同【第一篇】

建设单位:(以下简称甲方)

承包商:(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关建设工程管理办法，委托人同意将建设工程委托给代理人实施代理管理，本着平等、自愿、诚实信用的原则，就代理管理事项协商一致，订立本合同。

一、项目概述

项目名称:

工程现场:

工程内容:

土地面积:

总投资(预计投资):

项目批准号:

二、总工期

总共个xx日历日

三、质量标准

有资格的

四、发包价格

客户接受______%的建筑安装费用(含建筑安装主体、室外总体及其他配套工程，不含劳保统筹)、勘察费用、考古费用、规划设计费用、检测费用、监理费用、咨询费用及其他与施工管理相关的费用作为代理人的施工管理费。

五、合同组成文件

构成本合同的文件包括:

1、双方批准的有关项目变更和谈判的书面文件或协议修改文件

2、委托施工合同

3、本合同的特殊条款和条件

4、合同的一般条款和条件

5、描述代理建设项目的技术文件

6、如果构成本合同的标准、规范和相关技术文件之间存在任何歧义或不一致，应按上述顺序进行解释。

六、项目进度目标

七、本协议和本合同第二部分“通用条款”中的词语的含义分别给予它们相同的定义。

八、代理人向委托人承诺，按本合同规定承担本合同专用条款约定范围内的工程委托施工工作。

九、委托人向代理人承诺，按本合同专用条款约定的期限、方式和币种，支付代理人施工管理费。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程建设合同【第二篇】

乙方：_________

为了在工程建设中防止各种不正当行为的发生，促进本单位的党风廉政建设，根据国家和_________有关工程承发包和廉政建设的各项规定以及_________关于《_________》，特订立如下协议：

一、甲乙双方应当共同自觉遵守国家和_________关于党风廉政建设的各项规定和关于建设工程承发包的各项规定。

二、甲方及其工作人员应做到：

（一）甲方工作人员（含家属、子女，下同）不得以任何形式向乙方索要赞助和收受回扣等好处费。

（二）甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得向乙方索要（或接受）通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品，不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的费用。

（三）甲方工作人员不得参加可能影响公正执行公务的宴请和高消费的娱乐活动。

（四）甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排，以及出国出境提供方便。

（五）甲方工作人员不得以考察、参观等名义参加乙方安排的国内外旅游活动。

（六）甲方工作人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

三、乙方及其工作人员应当做到：

（一）乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员（含家属、子女，下同）赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

（二）乙方工作人员不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

（三）乙方不得以洽谈业务、签订经济合同等为借口，邀请甲方工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐场所。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。

四、乙方如发现甲方及其工作人员有违反上述协议者，应当向甲方领导或者甲方上级单位举报，甲方不得找任何借口对乙方进行报复或刁难、延误工作。

五、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段贿赂甲方工作人员，甲方应向乙方上级领导或有关部门举报，由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担。

六、本协议作为工程承发包合同的附件，经协议双方签署后立即生效。

七、本协议一式四份，甲乙双方各执一份，送交见证部门和纪检监察机关各一份。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

法定代表人（签字）_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程建设合同【第三篇】

乙方：_________

甲方将甲方独立开发的位于_________智能化系统工程（包括采购、施工、安装、维修）交由乙方完成，双方就相关事宜达成如下合同：

第一条工程内容_________小区的全部智能化系统工程（以下简称“智能化工程”），具体包括下列内容：

智能系统管道预埋；

小区闭路电视监控系统；

可视对讲系统（带c卡门禁、带安防）；

住户室内安防系统；

小区周边防范系统；

公共广播及背景音乐系统；

停车场安防系统。

第二条工程款（造价）

甲、乙双方同意按下列公式计算工程总造价：工程总造价每户的平均造价215；小区总户数。

款的约定。

第三条工程造价包含的费用甲方为乙方支付的本合同

第二条约定的“工程造价”中已包含下列费用：乙方为智能化工程购买的全部设备款、材料款、人工费用、乙方应支付的税金。

第四条工程款的支付

保修期满后____日内，甲方向乙方支付工程总造价的_________%。

第五条进场时间甲方已完成_________小区的供水、供电设施且封顶后____日内，甲方通知乙方进场施工。

第六条工期甲方向业主正式交楼前，乙方必须完成智能化系统的全部工作。但甲方须保证乙方工期不少于两个月。

第七条竣工及验收智能化工程竣工后，乙方应向甲方提交全部竣工图纸、竣工资料、使用说明书、验收申请。甲方收到乙方申请后立即向乙方发出“实际完工证明书”并在____日内与乙方一起组织验收。智能化工程经甲方验收合格即视为甲方已接收智能化工程。

第八条保修智能化工程保修期为________年，自甲、乙双方验收完毕之日起计算。保修期间内，乙方承担因设备不合规格及施工质量造成损坏而产生的任何费用，但不包括因甲方或他人人为使用损坏及不可抗力造成的损坏。

第九条甲方义务除本合同约定的甲方义务外，甲方还需履行下列义务：

甲方提供乙方施工过程中的用水、用电；

甲方提供c管道的预埋工作并保证乙方施工条件；

甲方把所有施工安全守则或其他特殊的现场工作注意事项告知乙方。

第十条乙方义务除本合同约定的乙方义务外，乙方还需履行下列义务：

乙方保证智能化工程所使用的全部设备、材料是全新的，未使用过的；

乙方进场施工后必须接受甲方监管并予以积极配合；

保修期内，乙方向甲方无偿提供技术培训、指导。

第十一条甲方的违约责任

甲方不按时与乙方组织验收，视为验收合格，即甲方已完全接收智能化工程。且乙方不承担任何保修责任。

第十二条乙方的违约责任

乙方收到甲方提交_________小区的设计图纸、小区住宅总户数、智能化工程要求等资料，未在____日内向甲方提交设计方案，或乙方的其他违约行为导致甲方无法履行本合同，视为乙方单方解除本合同，乙方应向甲方支付_________元违约金并赔偿甲方的实际损失。

乙方逾期完成智能化工程，乙方向甲方支付的违约金为：_________。逾期达____日，甲方有权解除本合同，乙方除支付上述违约金外，还应向甲方支付_________元违约金，并赔偿甲方的实际损失。

如甲方为乙方垫付乙方应支付的费用，包括本合同

第八条约定乙方应承担的费用，乙方应自甲方垫付之日起____日内向甲方支付相应费用。否则，按日万分之五计算逾期付款违约金。

第十三条工地代表双方工地代表以互换的授权委托书载明内容为准，工地代表签署的任何文件即视为甲、乙方的真实意思。

第十四条不可抗力任何一方由于受火灾、水灾、台风等不可抗力事故的影响而不能履行义务时，不视为违约，履行合同的期限应予以适当延长。

第十五条争议解决在执行本合同中发生的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。经协商不能达成一致的，任何一方有权提交_________仲裁委员会申请仲裁解决，败诉方除承担仲裁费外，还应承担胜诉方为本案支付的律师费。

第十六条生效本合同一式肆份，双方各执贰份，本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

代表人（签字）：_________代表人（签字）：_________

________年____月____日________年____月____日

签订地点：_________签订地点：_________

工程建设合同【第四篇】

建设单位:(以下简称甲方)

承包商:(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合本项目具体情况，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，达成如下协议:

1、项目名称:临清郝汉商贸城一期10kv配电工程施工

2、项目地点:新华路与魏拔路交叉口西北角

承包方式:包设计、包劳务、包所有设备安装材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包验收备案及送电、包售后维修。合同范围:

1、电源系统设计。

3、供电系统施工:龙山路150处顶管100米；所有设备和材料从10kv1013南华线9号杆t端子夹通过甲方高压电缆分支箱运输、安装、检查和调试至末端三个630kva箱变；挂表送电。其中，临清郝汉商贸城一期23号楼北侧一台630kva箱式变压器及电缆的施工属于改线工程，乙方只负责电缆施工、接线、调试及送电。

4、整理工程施工验收资料

5、协调与供电部门的关系，办理施工验收手续。

20xx年7月15日至20xx年8月15日。

项目实行总价:总造价68万元整(含税)，大写人民币陆拾捌万元整。详见乙方投标预算。

总成本是包括设计、人工、所有设备安装材料、机械、工期、质量、安全、检验、调试、验收备案及送电、售后维护、税费(建设税)等在内的综合成本。

付款方式:

1、合同签订后2天内，甲方应向乙方支付合同总费用的30%作为预付款；

2、甲方应在乙方通过项目全部施工并具备输电条件后，向乙方支付项目总造价的65%(乙方支付该款项时必须出具项目全部施工安装发票)；乙方必须在收到工程款后2小时内成功向甲方送电。

3、剩下的5%作为质量保证基金。如果乙方能在送电之日起两年内及时修复工程，甲方将在送电之日起两年后15天内无息支付质量保证金给乙方。

2、所有高低压柜都包含铜排及其辅助附件等。所有柜子必须内外都有标志；

3、每组箱变内部低压出口为6个400a+2个250a，低压柜由母线连接；

5、高压柜外壳采用铝锌板，低压柜采用低压ggd；(厚度应符合国家行业标准)；

6、母线要求铜母线和国标t2铜母线，质量标准是指国家标准和规范的要求；

7、电器开关等元器件的品牌是正泰或者质量不低于这个品牌。

1、甲乙双方约定本工程的施工质量标准:按照国家、地方及行业相关标准执行。乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁布的电气工程规范、规范和标准进行施工，并接受甲方代表的监督。

2、乙方提供的材料和设备的质量标准:执行最新的国家和行业标准以及国家和地方管理部门的有关规定。因质量不合格给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

3、其他要求可参照相关国家标准、国家机械部门和企业标准执行。

5、如果甲方发现乙方在施工中偷工减料，除责令其恢复图纸或合同约定的.标准外，甲方有权要求乙方支付工程总价10%的违约金。

甲方的责任:

1、提供工程施工机械设备临时用地。

2、施工现场必须符合施工条件，否则由此造成的工期延误，乙方概不负责。

3、及时支付工程款。

乙方的责任:

3、乙方负责按规定程序向临清供电公司相关部门申报项目验收。

4、乙方应严格按照合同完成工程施工，并严格遵守电力行业的安全和施工相关规章制度，确保施工安全和质量。如因乙方施工技术问题验收不合格，乙方有责任根据电力部门的要求及时整改。工期延误的，每延误一天，按合同总费用的3%赔偿甲方损失。

5、若乙方后期在临清市其他项目中拥有630kva配电建设项目，则乙方应协助甲方以市场价出售配有一台630kva箱式变压器的高压计量装置和高压开关。

箱式变压器和高压分接箱的保修期为20年，其他保修期为2年。保修期内，乙方必须在24小时内无条件免费修复或更换工程质量问题。给甲方造成损失的，甲方应给予相应的赔偿。

合同生效时间:20xx年7月15日。

本合同经双方签字后生效。本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。保修期满，合同自动终止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程建设合同【第五篇】

法定代表人：____________职务：____________

法定代表人：____________职务：____________

根据《中华人民共和国民法典》之规定，经贷款方、借款方、担保方充分协商，达成如下协议，共同信守。

第一条借款方向贷款方申请借款人民币____万元，用于____项目。借款实际发放额，在本合同规定期限内以借据为凭，并作为本合同附属文件。

第二条贷款方根据借款方按工程进度报送的工程用款计划和用款借据，在____天内审查发放贷款，以保证借款方工程进度的资金需要。如因贷款方责任未按时供应资金，要根据违约数额和延期天数付给借款方违约金。借款方违反规定，擅自改变用款计划，挪用贷款或物资，贷款方有权停止发放贷款，被挪用的贷款要加收____%的罚息并如数追回。

第三条借款期限定为____年____月，从发放出贷款之日起至全部收回本息，具体用款和还款的方式和时间，以借据为凭并作为本合同附属文件。利率月息为____，按季收息。贷款逾期未还除限期追收外，按规定从逾期之日起加收利息____%.

第四条借款方保证按期偿还全部借款本息。贷款逾期未还的部分，贷款方有权限期追收贷款，必要时，贷款方可从借款方账户中扣收，借款单位在其他银行还有存款账户的，贷款方可商请该行代为扣款清偿。

第五条借款方按照银行抵押贷款办法规定，愿以自己拥有的财产或贷款新增的固定资产作抵押，抵押品另附明细清单，作为本合同的附属文件。借款方不履行合同时，贷款方对抵押品享有处理权和优先受偿权。

借款方请____作为借款的保证人，经贷款方审查，证实保证人具有足够代偿的财产。保证人有权检查和督促借款方履行合同。当借款方不履行合同时，由保证方负连带偿还本息的责任，必要时，由贷款方从保证人的存款账户内扣收。

第六条贷款方有权检查、监督贷款使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况，借款方应提供工作便利。借款方必须按时向贷款方报送有关工程进展、贷款使用情况及统计报表和资料，贷款项目竣工验收和审查决算时，要有贷款方参加。

第七条因国家调整计划、产品价格以及修正概算等原因需要变更合同条款时，由借、贷双方签订变更合同的协议，并经保证方同意，作为合同的补充部分。

第八条本合同经合同双方签章后生效，有效期至____年____月止。

本合同一式三份，贷款方、借款方保证方各执一份，具有同等效力。

借款方：____________贷款方：____________

开户银行及帐号

保证方：____________

法人代表：________________

开户银行及帐号：____________

签约日期：____年____月____日