2023年钢结构清包工合同样例

【导读预览】此篇优秀范文“2023年钢结构清包工合同样例”由阿拉题库网友为您整理分享，以供您参考学习之用，希望此篇资料对您有所帮助，喜欢就复制下载支持吧！

钢结构清包工合同范文篇1

发包人(甲方)：

地 址 ：

承包人(乙方)：

家 庭 住 址：

乙方身份证号：

为满足工程需要，依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程合同条例》等有关规定，为明确双方的权利、义务和违约责任，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况：

1. 工程名称：“大地景秀”1#楼餐厅钢结构工程

2. 工程地点：四川南充高坪区

3. 分包内容：图纸所示全部钢结构工程(其中包含预埋锚栓、楼承板安装、现场涂装、材料上下车、材料转运等)。

4. 工 期： 年 月 日至 年 月 日即是 日历天。乙方必须在规定的工期内完成本协议所约定的全部工程内容。总工期的具体开始时间从主结构吊装之日起开始计算。

5. 合同总价：工程议定价包括人工费、生活费、车旅费、保险费、安全费住宿费、管理费、利润等。(本合同为清包工形式，主、辅材料由甲方提供，吊车由甲方负责费用)。本合同总价固定为人民币 万 元(大写： )，不随人工费的调整而增减。

二、分包方式及说明：

1.分包方式：包工不包料(机具设备由乙方提供)。

2.乙方必须自行施工本工程，不得将本工程转包或再分包，否则甲方有权解除合同，由此造成的损失由乙方全权负责。

3.乙方指派 为代表，负责合同履行及代表乙方行使相关权利。指派 为工地代表，负责现场施工管理。指派 负责工程质量，

三、付款方式及说明：

为了工程顺利开展，特拟定如下付款方式：

1、钢桁架安装完成(钢柱、桁架梁安装完成)且验收合格，7日内甲方应支付乙方工程总造价的20% 万元;

2、屋面次梁安装完成(上、下弦次梁、支撑系统、钢天沟等)且验收合格，7日内甲方应支付乙方工程总造价的30% 万元;

3、屋面、墙面维护系统安装完成且验收合格，7日内甲方应支付乙方工程总造价的30%， 万元;

4、剩余款项待该工程完工后，经由建设单位、总包单位、监理单位进行验收合格后，7日内甲方应支付乙方工程总造价的17% 万元;

5、剩余3%的工程款作为本工程的质保金，待一年后如无质量问题，甲方应无息全额支付给乙方 万元;

四、质量要求

本工程质量应符合设计及《钢结构工程施工质量验收规范》及国家现行的相关规范要求。

五、甲方的权利和义务

1、负责施工全过程的技术，安全交底及其相应的施工指导，工程备料单等资料。

2、提供现场的“三通一平”即(水通、电通、路通、场地平整)。

3、甲方有权对每个施工段(如单项吊装部位、焊接、安装等)，组合建设单位、监理单位、施工单位实施单项验收，若未验收合格应无条件整改，直至合格。

4、提供的钢构件如因制造问题、质量原因造成损失或不能正常交验等，责任由甲方承担。

5、甲方有权对乙方现场施工及管理人员，如有违章作业、未戴安全帽、穿拖鞋、高空作业未系安全带及违反施工安全的其他条例，处以每人每次 元

6、甲方指派负责合同履行及代表甲方行使相关权利。如经济技术签证、工程质量变更确认、工程款的计划安排及支付等。

7、乙方必须服从甲方现场代表的施工管理，如不服从甲方管理，甲方有权让乙方退场。由此造成的损失由乙方全权负责。

8、甲方有权对乙方承包范围做出调整，乙方必须无条件接受。

共

2

页，当前第

1

页

1

2

钢结构清包工合同范文篇1

建设单位(以下称甲方)：

施工单位(以下称乙方)：

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本

施工合同

并一致确认以下条款内容：

第1条 工程概况

工程名称：

工程地点：

工程面积：约 平方米，按实际面积为准。

工程内容：钢结构及维护部分的安装

承包范围：所有钢结构主体、维护工程的安装，乙方负责甲方提供材料以为的各种耗材。(甲方提供地锚螺栓、加固钢筋、钢架、行车梁、抗风柱、柱间支撑、水平支撑、系杆、檩条、隅撑、拉条、套管、屋面板、屋面采光板、墙面板、墙面采光板、自动通风器、脊瓦、带窗包边、包边包角、避雷材料、高强螺丝、普通螺栓 )

开工日期： 年 月 号

竣工日期： 年 月 号

总日历日期： 实际施工 个日历天

质量要求：安装质量到达《钢结构工程施工质量验收规范》gb50205-20xx 要求。

合同价款： 价款的计算按 /平方米，约 平方米，结算按实际面积为准。 乙方以轻工方式对本工程钢结构进行安装，不得转包。

第2条 甲方工作 甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保证乙方顺利开工。 甲方应在开工前将水电头子接到施工现场双方商定的位臵。 甲方负责协调乙方与业主及监理的关系。 甲方负责提供乙方人员的生活、生产用地。 甲方负责按合同支付工程款。

第3条 乙方工作 乙方应做好对工地内的材料、设备、设施等的防火、防盗工作，并明确地下管线的保护工作。 乙方在工程交付甲方之前，对房屋、各种构筑物，各类设施均应

第4条 检查和返工 在工程竣工前5天，乙方应通知

甲方对乙方施工的项目进行检查，如发生有遗漏项目施工质量等问题，甲方应立即通知乙方进行返工。 乙方在接到甲方的整改或返工通知后，应及时予以实施，待全部完成后，方可作为正式竣工。质保由双方协商。

第5条 工程质量等级 本工程施工质量的评定以质量监督站为准。

第6条 工程预付款、工程款支付及结算 本工程工程款支付及结算方法根据工程进度，分段付款。 工程款支付，工程款分四阶段支付

(1)乙方进入工地支付生活费。

(2) 工程量完成至钢结构进场安装后5天内支付总价的20%

(3)工程量完成至钢结构主体后5天内支付到总价的50%;

(4)工程量完成至钢结构维护结束后5天内支付到总价的70%;

(5)竣工验收后10天内支付余款全部结算。

第7条 争议 双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列 原则处理：

1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在

2、双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。

第8条 违约 如有违约，应按合同法的原则，由违约一方承担违约责任并向对方支付总工程款的5%作为违约金。

第9条 安全施工和文明施工

乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。

乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。 乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定，否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。

第10条 不可抗力

因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。

第11条 合同的生效和终止

本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。

第12条 合同份数

本合同正本一式二份，双方各执一份。

本合同副本一式四份，双方各执二份。

甲方(盖章) 地址： 法定代表人

日期 乙方(盖章)地址： 法定代表人 日期

钢结构清包工合同篇2

钢结构清包现象在我国建筑行业很常见。那么钢结构清包工合同又是怎样的呢?以下是在第一范文网网友为大家分享的“2023年钢结构清包工合同样例”，感谢您的欣赏。