工程介绍居间费合同范本（优质8篇）

【导读】此篇优秀范例“工程介绍居间费合同范本（优质8篇）”是由网友“冠军”整理分享的，便您参考学习之用，轻松办公远离加班熬夜，希望对您有所帮助，喜欢就下载支持吧！

工程介绍居间费合同 篇1：

甲方(委托人) ：

乙方(受托人) ：

甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》 ，经双方充分协商，依照平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

一、委托事项

乙方接受甲方委托，负责就 工程项目，土方工程量约200万m3。引荐甲方和该项目的总包单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。

二、乙方的义务

1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲 方对该工程项目进行实地考察。

2、乙方承诺向甲方提供的`关于该工程项目的上述信息真实可靠。

三、甲方义务

1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和 进行合同谈判。

2、由甲方全面履行和总包单位所签订的专业施工单位合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

3、甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。 如果未及时支付， 则逾期每日按未支付居间报酬的_____%向乙方承担违约金。

四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

1、本项目单价：土方为壹拾肆零伍角每方;石方为贰拾壹元每方。

2、居间报酬在甲方进场施工七天内，先支付______元给乙方，其余玖拾万元在开工后 月内付清。

3、甲方可以转帐或现金的方式支付。

五、如委托人不按时或不支付报酬给受委托人时，受委托人可凭居间合同向人民起诉、仲裁或申请支付令，委托人不可抗辩。

六、其他事项

1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

2、本合同一式肆份，双方各持贰份，双方签字盖章后生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

工程介绍居间费合同 篇2：

委托人：______________________

签订地点：____________________

居间人：______________________

签订时间：____________________

第一条委托事项及具体要求

________________________________________________________________________________________________________

第二条居间期限

从________年____月____日至________年____月____日。

第三条报酬及支付期限

居间人促成合同成立的，报酬为促成合同成立金额的________%或者（大写）________元。委托人应在合同成立后的________日内支付报酬。未促成合同成立的，居间人不得要求支付报酬。

第四条居间费用的负担

居间人促成合同成立的，居间活动的费用由居间人负担；未促成合同成立的，委托人应向居间人支付必要费用（大写）________元。

第五条本合同解除的条件

1。当事人就解除合同协商一致；

2。因不可抗力致使不能实现合同目的`；

3。在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务；

4。当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；

5。当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。

第六条委托人的违约责任

_________________________________________________________

第七条居间人的违约责任

_________________________________________________________

第八条合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：

（一）提交________仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

第九条其他约定事项

_____________________________________________________________________

第十条本合同未作规定的，按《中华人民共和国合同法》的规定执行。

委托人（章）：_____________________居间人（章）：_____________________

住所：___________________________住所：___________________________

法定代表人：____________________法定代表人：_____________________

居民身份证号码：_______________居民身份证号码：_________________

委托代理人：____________________委托代___________________________

电话：___________________________电话：___________________________

开户银行：______________________开户银行：_______________________

账号：___________________________账号：___________________________

邮政编码：______________________邮政编码：_______________________

__________年_______月__________日__________年__________月_______日

工程介绍居间费合同 篇3：

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为了明确双方的责任、权利和义务，结合本工程具体情况，就开挖及外运土石方工程施工承包有关事项，经双方协商一致，特订立本合同：

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

二、工程承包方式：

采用包干、包机械设备、包工期、包质量及包安全的单价大包干承包方式。

三、工程承包内容：

1、根据甲方的要求及开挖设计施工图进行测量、放线和定位；基坑底标高控制。

2、清淤、清表，地表面构筑物拆除；

3、大体积石块、钢筋砼、砌体的破碎；

4、场內土石方（含淤泥和杂土）的开挖、二次转运、装车、外运卸土区（不论运距远近）及边坡整理；

5、外运道路路面的降尘及清扫，运输道路的形成、维护，基坑临时排水，洗车槽及洗车设备；

6、负责土石方工程所有相关手续的办理，及与渣土相关政府管理部门协调处理。

四、工程承包综合包干单价及结算方式。

1、本工程承包综合包干单价为_____/m3，土石方数量根据开挖设计施工图计算暂估总量_____m3，合同总价款暂估为_____元整（￥__________万元），结算时土石方数量以实际开挖的数量为准。

2、甲、乙双方在本合同签订之前共同测量并确认现状方格网图，双方签字确认后，作为本合同附件；工程完工并经甲方验收合格后，双方共同测量确定验收方格网图，以上述两方格网图为依据计算的土石方量作为实际开挖土石方的结算数量。

3、本工程承包综合包干单价包括以下各项费用：

（1）工程相关的各项人工费、水电费、材料费、设备费、管理费、利润、劳保基金及税费；

（2）渣土有关管理证、照办理的各项费用；

（3）与弃土场征用相关的所有费用；

（4）安全、文明施工费用；

（5）施工便道、运输道路的形成和维护费用；

（6）土石方工程施工相关的其他费用。

（7）合同工程承包内容内所有事项所发生的费用。

五、合同工期：

总工期为：日历天数_____天。

开工日期：以建设方和监理方签发的开工日期为准。

六、合同价款支付方式：

1、每完成______元。

2、余款在乙方工程项目验收合格满_____天内付清。

3、乙方在施工期间必须确保民工工资的发放，如拖欠运输费、油费和民工工资造成不稳定的局面，一切后果由乙方负全部责任，并承担由此造成的一切责任和经济损失。

七、甲方职责：

1、甲方委派为现场代表，对工程质量、安全和进度等全面监督。

2、负责现场统一指挥，监督施工质量和工程进度。

3、按本合同约定支付合同价款。

八、乙方职责：

1、乙方委派

2、乙方必须保证充足的机械设备。

3、根据工程需要自行组织人员、材料、机械，按甲方的要求及时进入现场施工，确保按质、按量、按时完工。

4、必须随时接受甲方的'检查，并为检查提供方便。对不符合要求的，须按甲方和监理的要求返工整改，并承担一切返工和整改费用。

5、必须办理好完善合法的弃土场征用手续。如因弃土场征用问题给甲方造成的任何损失均由乙方承担。

6、对施工过程中所有现场作业、施工工艺的安全性承担全部责任。采取严密的安全防范措施，避免安全事故的发生，并承担一切安全事故的全部责任。

7、服从甲方统一指挥。

8、配合护壁施工队伍在施工过程中互相协调，保证工程顺利进行，确保工程质量及进度。

九、质量与验收：

1、基坑土方成型验收标准:________________________________

2、符合现行验收标准的要求。验收合格率达到100%。

十、安全生产及文明施工：乙方必须按照《安全技术操作规程》施工，保证安全生产和文明施工，保证周边及其他设施安全正常工作，如因乙方原因造成的安全事故，其责任和经济损失由乙方承担。

十一、违约责任：

1、甲方未按合同的约定付款给乙方，甲方应每天按延付款项的万分之二支付违约金给乙方。

2、因乙方原因不能保质、保量、按时完工验收给甲方造成的损失，由乙方负责赔偿，同时甲方有权解除本合同。

3、乙方应按本合同约定开工日期进场施工，如乙方不能按甲方通知进场施工而影响甲方工程进度的，按每逾期一天支付合同总金额万分之五的违约金并承担因此给甲方造成的一切损失。逾期______天，甲方有权解除合同。

4、乙方必须确保工程进度。按合同工期完成。乙方未按合同工期完成工程，甲方有权对乙方处以每延迟一天_______元罚款。

十二、其它：

1、本合同未尽事宜，双方应协商解决。

2、本合同自双方负责人签字之日起生效。

3、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程介绍居间费合同 篇4：

甲方：

乙方：

甲方委托乙方为其提供、招揽 工程业务，甲方承诺向乙方支付报酬。为明确双方权利义务，经双方充分协商，订立合同如下：

一、甲方委托乙方，为其单位提供、招揽工程业务，双方其他业务，不受此合同约束。

二、乙方负责为甲方提供信息并联系，以促成甲方实际与建设方签订工程合同。

三、报酬及给付方式：在乙方促成的工程合同签订后，甲方承诺将工程单价_____元/平米以外的部分工程款给付乙方作为报酬;给付方式：建设方每向甲方支付一笔工程款后三日内，甲方即向乙方支付相应的报酬，以此类推，直至全部工程款付清。甲方不得以任何理由拒绝或拖延给付。若甲方逾期给付，需另给付乙方应付报酬的'.日万分之五的滞纳金。

四、乙方保证：在未促成甲方与建设方签订工程施工合同之前，不得向甲方收取任何费用。

五、目前确定乙方为甲方提供的工程为：

六、甲方依据相关法律、法规履行与建设方签订的建设合同，因此合同与建设方发生任何纠纷与乙方无关。

七、甲方依据相关法律、法规合法经营，因甲方违法、违规等原因造成乙方为其提供、招揽的业务丧失，甲方仍应参照本合同第三条的规定一次性给付乙方报酬。

八、乙方保证为甲方提供业务的合法性，对违法业务，甲方有权拒绝，并不对乙方支付任何费用。

九、本合同对甲、乙双方长期有效。

十、本合同未尽事宜，由双方协商解决。解决不成的，可向原告住所或被告住所地人民提起诉讼。

十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

双方签字：

甲方： 乙方：

年 月 日

工程介绍居间费合同 篇5：

甲方：_________________

乙方：_________________

甲乙双方于________年________月________日合意签订合同一份。现针对此合同，解除《购销合同》协议书

经甲乙双方友好平等协商，另行达成如下协议：_________________

一、甲乙双方合意自愿解除于________年________月________日签订的合同，该合同中双方未履行部分均不再履行，所产生的包括但不限于甲乙双方之间、甲乙双方与第三方之间的`一切纠纷与法律责任均由甲方独自承担，与乙方无关。给乙方造成损失的，甲方应当承担赔偿责任。

二、本协议书自双方签字盖章之日起生效，原合同自本协议生效之日起终止。

三、本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

四、因本协议产生的纠纷，双方应友好协商解决，协商不成的，由乙方所在地人民法院管辖。

甲方(签章)：_________________

乙方(签章)：_________________

甲方代表人：_________________

乙方代表人：_________________

________年________月________日

________年________月________日

工程介绍居间费合同 篇6：

甲方：_________________

乙方：_________________

乙方委托甲方策划中介靖边天燃气发电厂工程施工项目，经友好协商，签定如下协议，共同严格履行。

一、甲方责成专人负责前期联络、了解情况，寻找可靠关系，联络乙方同项目单位领导见面，并从中策划，帮助乙方同项目单位签定施工协议或合同。

二、中介成功，合同签定之日，乙方付给甲方中介费(项目合同金)额______%;项目施工单位预付乙方工程款5日内，乙方再付给甲方中介费_____%。

三、甲方帮助乙方联系中介业务过程中发生的一切费用由乙方承担，甲方该不负责。

四、甲方帮助乙方联系业务成功并签定了有关协议，乙方不能按协议规定按时支付中介费用，同意甲方从项目单位拨付的工程款中代扣。

五、此协议一式两份，从签定之日起生效。未尽事项，另行协商。若有争议，提请运城市中级人民法院仲裁。

甲方代表签字________________

乙方代表签字________________

__________年___月___日

工程介绍居间费合同 篇7：

一、甲方(中介公司)：

名称：

地址：

法定代表人：

联系人：

电话：

传真：

邮政编码：

营业执照注册号：

二、乙方(业主)：

姓名：

地址：

电话：

身份证号码：

三、权利和义务：

(一)甲方的权利和义务：

1、根据乙方的要求，在业主委托的范围内寻找、联系第三方承包商或材料供应商(下称“供方”)，并就合同、支付条件、配送时间、质量要求、服务要求等方面进行协商与乙方进行沟通；

2、了解第三方承包商或材料供应商在业内所处位置、信誉、装修经验、服务质量等信息，向乙方提供材料供应商或承包商相关信息；

3、在供方与乙方签订合同后，提供监督协调服务，在工期、质量、服务等方面对供方进行监管和协调；

4、对向乙方提供服务的第三方承包商和材料供应商进行定期评估，确保其品质和服务水平；

5、如乙方因为甲方的疏忽导致损失的，甲方应该负责相应的赔偿责任；

6、与乙方合作期间，未经乙方同意，甲方不得未经授权擅自转移或分包此次合同。

(二)乙方的权利和义务：

1、支付甲方的.中介费用；

2、落实所选承包商或材料工厂的责任、质量要求、安全保障、开票税务等方面要求；

3、严格执行与第三方承包商或材料供应商签订的合同，履行付款义务；

4、提供委托工程中的必要信息，如委托项目的建筑面积、装修要求、工程质量要求、工期、预算等；

5、对委托的工程进行接受检验，确保工程的质量与服务的达到要求。

(三)不可抗力：

如果由于不可抗力的原因，导致工程无法如期开工、未能按时交付，或者无法如期落实合作的，双方将根据情况协商解决。

四、中介费收费标准：

1、甲方按照本合同所述中介服务范围向乙方收取服务费用。

2、服务费用不包含工程所需的材料、设备、用品的最终费用。

3、服务费用按照标准按百分之几计收，收费标准如下：

(1)工程总价在50万元以下，甲方收取2%中介费用；

(2)工程总价在50万元至100万元之间，甲方收取%中介费用；

(3)工程总价在100万元以上，甲方收取1%中介费用。

五、服务费用结算：

在第三方承包商或材料供应商与乙方签订合同后，乙方应在指定的时间内向甲方支付相应金额的中介费用。

六、保密协定：

协议签订后，甲乙双方应严格保密委托工程的所有信息，未经乙方同意，甲方不得披露任何相关信息给第三方。

七、争议与解决：

如双方在合作过程中因本合同的履行或其它事由发生争议或纠纷，双方应根据有关条款进行妥善解决，如协商不成，应向本地仲裁机构申请仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。

八、其他事项：

本合同未尽事宜双方协商，一致后签署补充协议。

甲方： 乙方：

法定代表人(签字)： 签字日期：

授权代表人(签字)： 签字日期：

联系人(签字)： 签字日期：

电话： 电话：

地址： 地址：

邮政编码： 邮政编码：

营业执照注册号： 身份证号码：

工程介绍居间费合同 篇8：

甲方：_________________身份证号：_________________

乙方：_________________

因乙方承包甲方介绍的工程所产生的工程介绍费，经甲乙双方本着公平、公正、平等的.原则，达成以下付款协议：_________________

一、双方共同委托第三方核定乙方承包的工程价款，达成最终认可价格为(大写)：_________________(小写：_________________)，支付甲方工程介绍费(大写)：_________________(小写：_________________)。

二、工程介绍费付款方式：

经甲乙双方商定，乙方于_______年_______月____日付给甲方工程介绍费_______元(大写)，剩余欠款乙方于____年___月____日内向甲方一次性付清。共支付(大写)：_______(小写：________)

三、工程款付款形式为现金支票或转账支票，银行转账。以银行存根为准。

四、如到期乙方不能按时付款，乙方除所欠甲方的工程介绍费以外，并按所欠款金额的%/日支付甲方逾期金。

五、自本付款协议书签订之日起，乙方经甲方介绍的所承包项目内容，甲方需一次性无条件移交给乙方，所有权归属乙方，甲方有义务协助乙方承包内容相关的事物。

六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到合肥市

人民法院提起诉讼。

七、本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：_________________乙方：_________________

日期：_________________日期：_________________