工业产品买卖合同赔偿标准 工业产品买卖合同大全【最新5篇】

网友 分享 时间:

【写作参考】一篇好的范文往往能让您的写作事半功倍,下面是由阿拉题库网友为您分享的“工业产品买卖合同赔偿标准 工业产品买卖合同大全【最新5篇】”优质范例,供您写作参考之用,轻松写作,远离加班熬夜,希望以下内容对您有所帮助,喜欢就下载支持吧!

工业产品买卖合同赔偿标准【第一篇】

买受方:____________。

根据我国《合同法》的有关规定,出卖方与买受方根据工业产品买卖合同的要求,本着互利的原则,经双方协商一致,签订本合同。

第一条:标的物。

名称:

数量:

价款:

第二条:质量标准:

产品质量符合相关国家标准要求指标值。

第三条:出卖方对质量负责的条件及期限:

标的物未达到本合同规定的质量条款(第二条)标准要求,由出卖方承担(更换合格品或退货),负责期限:______年。

第四条:包装标准、包装物的供应与回收:

_________________________。

第五条:标的物所有权:

自交货时起转移,但买受方未履行支付价款义务时,标的物属于出卖方所有。

第六条:交(提)货时间、方式、地点。

交货时间为合同生效后天起,于____天内交货完毕;。

方式:买受方自提或由出卖方代办运输;。

交货地点:_____________________。

第七条:运输方式及到达站(港)和费用负担。

运输方式:____________________;。

到达地:______________________;。

费用负担:___________________。

第八条:检验标准、方法、地点及期限:

买受方在收货地点按本合同规定的质量条款(第二条)检验,或指定具备相应资质的检验机构提供相关检验依据;质量异议提出时间为标的物到达后十五天内;期间无异议等同为验收合格。

第九条:安装与调试:

出卖人提供相关《产品使用说明书》,如需出卖方技术人员赴现场配合指导,所产生的费用由买受方承担。

第十条:违约责任。

按合同法有关条例,出卖方不能按期供货,每天按货款的____%扣罚违约金,迟一天扣罚一天;买受方未能按时支付合同约定的款项每天按货款的____%扣罚违约金,迟一天扣罚一天。

第十一条:合同争议的解决方式。

本合同如发生争议,由双方协商解决;若协商或调解不成的,按下列第种方式解决:

(一)提交______仲裁委员会仲裁;。

(二)依法向当地人民法院提起诉讼。

第十二条:本合同自出卖方收到买受方预付款起生效,至合同所有约定完毕之日终止。

第十三条:不可抗力:

遇严重自然灾害、战争等不可抗力事件,由双方协商延期或终止合同。

第十四条:本合同书一式____份,双方各执____份。

_____年____月____日。

买受方:____________。

_____年____月____日。

工业产品买卖合同赔偿标准【第二篇】

工业产品中材料和部件指完全参与生产过程可以分为原材料以及半制成品和部件两大类。那么对于工业产品。

出卖人:合同编号:

合同履行地:

买受人:签订时间:

标的、数量、价款及交(提)货时间。

第三条:出卖人对质量负责的条件及期限:按公司三包规定。

第四条:包装标准、包装物的供应与回收:无。

第五条:随机的必备品、配件,工具数量及供应办法:按公司配备标准。

第六条:合理损耗标准及计算方法:无。

第七条:标的物所有权自付清货款时起转移,但买受人未履行支付价款义务的,标的物属于公司所有。

第八条:交(提)货方式、地点:在公司自提。

第九条:运输方式及到达站(港)和费用负担:买受人自理。

第十条:检验标准、方法、地点及期限:无。

第十一条:成套设备的安装与调试:技术指导、调试。

第十二条:结算方式、时间及地点:合同签订后内全部付清合同货款后在公司内提货。

第十三条:担保方式(也可另立担保合同):无。

第十四条:本合同解除条件:履行后解除。

第十五条:违约责任:由违约方负责,双方确保履约合同,如单方面撤销合同,违约方向对方赔偿合同额的10%。

第十六条:合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,依法向人民法院起诉。第十七条:本合同自签订之日起生效。

第十八条:其他约定事项:无。

出卖人买受人。

出卖人:住所:出卖人:住所:法定代表人:委托代理人:法定代表人:委托代理人:电话:传真:电话:传真:开户银行:开户银行:

账号:账号:

邮政编码:邮政编码:

出卖方:买受方:工程名称:

合同编号:签订地点:签订时间:年月日。

根据我国《合同法》的有关规定,出卖方与买受方根据工业产品买卖合同的要求,本着互利的原则,经双方协商一致,签订本合同。第一条标的物、数量、价款:

第二条质量标准:产品质量符合相关国家标准要求指标值。

第三条出卖方对质量负责的条件及期限:标的物未达到本合同规定的质量条款(第二条)标准要求,由出卖方承担(更换合格品或退货),负责期限:一年。第四条包装标准、包装物的供应与回收:。

第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:。第六条合理损耗标准及计算方法:无,由出卖方承担。

第七条标的物所有权:自交货时起转移,但买受方未履行支付价款义务时,标的物属于出卖方所有。

第八条交(提)货时间、方式、地点:交货时间为合同生效后天起,于天内交货完毕;方式:买受方自提或由出卖方代办运输,交货地点:。

第九条运输方式及到达站(港)和费用负担:运输方式:;到达地:;费用负担:。

第十条检验标准、方法、地点及期限:买受方在收货地点按本合同规定的质量条款(第二条)检验,或指定具备相应资质的检验机构提供相关检验依据;质量异议提出时间为标的物到达后十五天内;期间无异议等同为验收合格。

第十一条安装与调试:出卖人提供相关《产品使用。

说明书。

》,如需出卖方技术人员赴现场配合指导,所产生的费用由买受方承担。

第十二条结算方式、时间及地点:款到发货。第十三条担保方式(也可另立担保合同):无。

第十四条本合同解除的条件:待货款两清后,本合同自动解除。

第十五条违约责任:按合同法有关条例,出卖方不能按期供货,每天按货款的%扣罚违约金,迟一天扣罚一天;买受方未能按时支付合同约定的款项每天按货款的%扣罚违约金,迟一天扣罚一天。

第十六条合同争议的解决方式:本合同如发生争议,由双方协商解决;若协商或调解不成的,按下列第(一)种方式解决:(双方当事人只能选一种)。

(一)提交仲裁委员会仲裁;(二)依法向当地人民法院提起诉讼。

第十七条本合同自:出卖方收到买受方预付款起生效,至合同所有约定完毕之日终止。

第十八条不可抗力:遇严重自然灾害、战争等不可抗力事件,由双方协商延期或终止合同。

第十九条其他约定事项:双方签字盖章确认的传真件、合同附件、技术规范、工程图纸等文件为本合同组成部分,具同等法律效应。

甲方:乙方:日期:

2

页,当前第。

1

1

2

工业产品买卖合同赔偿标准【第三篇】

甲方:签定地点:

乙方:签定时间:

第一条标的、数量、价款及交(提)货时间

合计人民币金额(大写)

(注:空格如不够用,可以另接)

第七条标的`物所有权自————时起转移,但买卖人未履行支付价款义务的,标的物属于———所有。

法定代表人:____________ 职务:____________

法定代表人:____________ 职务:____________

为保护供需双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》,经协商一致同意签订本合同。

记录

合计人民币(大写)

______十、违约责任:____________________十一、合同附件:____________________十二、其他约定事项:

1.合同正本一式两份,双方各执一份。

2.本合同经双方签字盖章后生效。

有效期限自____年____月____日至_

___年____月____日。

供方(盖章):________________________ 法定代表人:____________委托代理人:

工业产品买卖合同赔偿标准【第四篇】

签定地点:____市

买卖双方经友好协商,本着长期合作、互惠互利的原则,就订购 事宜,按照下列条款订立本合同:

1、标的物名称及价格:序号产品名称商标及品牌型号数量(台)单价(元)总计金额(元)123合计:人民币(大写) :

2、产品质量要求、技术标准及保修期:符合国家有关规定要求,符合出卖人出厂标准,符合买受人使用要求。保修期:

3、随附必备品,配件及提供方法:

4、标的物的所有权自(交付全额货款)时起转移,但买受人未履行(支付全额货款)义务时,标的物仍属于出卖人所有。

5、验收标准,方法,地点及期限:买受人进行验收。如有产品质量问题,货到一周内买受人提出异议,出卖人负责更换。

6、产品的.售后服务:

7、运输方式及达站和费用承担:通过汽运和铁路运输送货上门,运输费用由出卖人承担。

8、交付标的物方式,时间,地点:出卖人收到买受人现金或支票或电汇底单后,即安排发货。

9、设备的安装和调试:由出卖人负责对买受人的技术人员进行产品安装和调试培训。

10、包装标准,包装物的提供和回收:纸箱包装,不回收。

1、结算方式、时间、及地点:现款现货,买受人按出卖人指定帐号电汇或支付支票和现金。

2、合同争议的解决方式:本合同执行期间如发生争议,由双方当事人协商解决;也可以由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,依法向 ________市 人民法院起诉。

3、本合同自 签定之日内 起生效。

4、其他约定事项 协商解决

5、其他事宜:协商解决本协议一式两份,由双方法定代表人或委托代理人签字并加盖合同章后生效。双方各执一份,具有同等法律效力。注:传真件同样具有同等法律效力。

出卖人(章):___________ 买受人(章)___________

住所:___________ 住所:___________

法定代表人:_______ 法定代表人:___________

委托代理人:___________ 委托代理人:___________

电话:______________ 电话:___________

帐号:_____________________ 帐号:___________

税号:_____________________ 税号:___________

编码:_____________________ 编码:___________

工业产品买卖合同赔偿标准【第五篇】

上诉人(原审被告)四川核威成套设备有限责任公司(以下简称核威公司)。

住所地:成都市一环路南三段中国核动力设计研究院a座501号。

法定代表人阎涌,总经理。

委托代理人周文燕,核威公司工作人员。

委托代理人马容生,四川蜀都律师事务所律师。

被上诉人(原审原告)上海开维喜阀门有限公司(以下简称开维喜公司)。

住所地:上海市奉贤区拓林镇新中路16号。

法定代表人卓育成,董事长。

委托代理人管必合,开维喜公司法律顾问。

上诉人核威公司因买卖合同纠纷一案,不服成都市成华区人民法院(xxxx成华民初字第1969号民事判决,向本院提起上诉。

本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。

上诉人核威公司委托代理人周文燕、马容生,被上诉人开维喜公司委托代理人管必合均到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

原审法院查明,xxxx年5月5日,核威公司与开维喜公司签订了《工业品买卖合同》和《供水站用阀门供货清单》,约定,由开维喜公司向核威公司供应一批该公司生产的各种规格的阀门,设备安装地为四川德胜集团钢铁有限公司。

同年9月11日,双方又签订了一份《工业品买卖合同》和《上海开维喜阀门有限公司报价单》,约定开维喜公司向核威公司供应的设备安装地为四川乐山市福华纸业有限责任公司(以下简称福华公司);xxxx年9月12日,双方再次签订了一份《工业品买卖合同》,约定所供应设备安装地为云南楚州禄丰县金山镇。

上述三份合同及合同附件约定了供货总价值分别为592 529元、670 000元、120 000元,产品质量标准按国家标准执行,质保期三年;开维喜公司负责产品的调试安装,合同还对结算方式、时间、地点以及交付的方式和时间等进行了约定。

合同单价及产品名称、规格、型号在合同附件《供水站用阀门供货清单》和《上海开维喜阀门有限公司报价单》中进行了明确,双方在xxx年9月11日的合同中约定交货期为xxx年10月15日,xxxx年9月12日的合同中约定交货期为xxxx年10月10日。

“折扣后,结算价170 000元”的意见并签名。

与此同时,核威公司与福华公司于xxxx年9月9日签订了一份《产品订货合同》,约定由核威公司向福华公司供应价值991 963元的阀门,用于福华公司纸浆改扩建工程。

载明:一、甲方(开维喜公司)已供货总值为1 633 元,乙方(核威公司)已支付货款805 711元,尚余货款828 元,其中300 000元由张敏代付,另398 元定于xxxx年8月31日前用钢材抵扣,质保金130 000元质保期满后付清。

二、甲乙双方的钢材抵扣货款事宜按如下标准执行:甲方认可钢材的购入价为3420/t,卖出价为3000/t,由乙方负责处理。

开维喜公司成都办事处和核威公司分别在该协议书上加盖单位印章。

该协议签订后,核威公司履行了以钢材抵扣货款元的义务,尚余货款430 000元没有支付。

开维喜公司持与核威公司xxx年8月9日签订的《协议书》,要求核威公司履行付款义务未果,引起纠纷,开维喜公司向法院提起诉讼,要求核威公司履行货款430 000元及利息的支付义务。

原审法院认为,本案双方当事人因买卖合同形成的债务事实清楚,有双方xxxx年8月9日签订的《协议书》予以佐证。

依照法律规定,若第三人逾期未履行代偿义务,仍应由合同债务人承担逾期付款的违约责任,因此,本案核威公司应承担继续向开维喜公司支付货款的义务。

因此开维喜公司以向核威公司送达产品装箱单、通用阀门供货要求的方式已变更为质量保证期的反驳理由不能成立。

质量保证期应从货物交付安装调试后开始计算,三年后届满。

因合同约定的最晚的交货期也是在xxxx年10月15日,庭审中,核威公司未提出开维喜公司逾期交货的抗辩事实,那么可以推定,开维喜公司是按期交付货物的,质保期应从约定的交货期开始计算,质保期应在xxxx年10月15日届满。

本案13万元质保金约定的支付期限已经届满,核威公司应当支付。

综上,开维喜公司要求核威公司支付货款及部分资金利息的诉讼请求符合法律规定,原审法院予以支持。

据此,依照《中华人民共和国合同法》第六十五条、第一百零七条之规定,判决如下:核威公司向开维喜公司支付货款30万元及资金利息(从xxx年8月10日至付清30万元货款之日止,按照中国人民银行同期流动资金贷款利率计算);核威公司向开维喜公司支付货款130 000元。

案件受理费9099元,其他诉讼费4549元,合计13 648元,由核威公司承担。

一审宣判后,核威公司不服,向本院提出上诉,请求撤销一审判决,依法发回重审;上诉费用由被上诉人承担。

所以上诉人向一审法院提出中止审理的书面申请,但一审法院不予采纳。

综上,一审判决事实认定不清,适用法律不当,违背诉讼程序,请求二审法院依法发回重审。

被上诉人开维喜公司答辩称,上诉人的请求于法无据,我方交付的产品是合格产品,xxx4年8月9日签订的《协议书》没有提到任何质量问题,该《协议书》是双方真实意思表示,数额确定,不存在质量瑕疵的抗辩理由。

一审法院判决事实清楚,证据充分,请求二审法院依法予以维持。

本院二审查明的事实与一审查明的事实一致。

本院认为,上诉人核威公司与被上诉人开维喜公司之间的买卖合同关系真实有效,且已实际履行。

双方根据买卖合同所签《协议书》是双方当事人的真实意思表示,签约主体适格,其内容不违反国家相关法律法规的规定,且已部分履行,当属有效。

由于张敏并未向开维喜公司支付由其代付的30万元货款,核威公司应当向开维喜公司承担逾期付款的违约责任,故,核威公司应当向开维喜公司支付货款30万元及相应利息。

核威公司对开维喜公司主张的其按合同约定交货并未提出异议,故应认定三份买卖合同约定的质保期已于xxxx年10月15日届满,核威公司应当按照《协议书》的约定向开维喜公司支付质保金13万元。

对于上诉人核威公司提出的开维喜公司交付的货物存在质量问题,不应支付货款及质保金的上诉理由,因本案解决的是开维喜公司要求核威公司支付货款的买卖合同纠纷,对于核威公司提出的开维喜公司提供的货物存在质量问题,应当另案解决。

对于上诉人核威公司提出一审法院应当中止审理而未中止,违反法定程序的问题。

由于核威公司提出的中止审理的理由,并不符合《中华人民共和国民事诉讼法》关于中止审理的规定,故一审法院未中止审理并未违反相关法律规定。

综上,上诉人核威公司的上诉理由均不成立,本院不予支持。

原审判决审判程序合法,认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。

据此,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件诉讼费承担方式不变,二审案件受理费9 099元,由上诉人四川核威成套设备有限责任公司承担。

本判决为终审判决。

审 判 长 苟文山

代理审判员 黄 寅

代理审判员 宋 巍

二oo七年五月十七日

书 记 员 何 瑶

买方:___________________

卖方:___________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就石材产品买卖事宜达成协议如下:

第一条 产品名称、商标、型号、数量、金额,交(提)货时间及数量:

产品名称

牌号

商标

规格

型号

计量

单位

数 量

单价

金 额

交(提)货时间及数量

合计人民币金额(大写):

(注:空格如不够用,可以另接。)

第二条 产品质量要求:执行《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》、石材乃天然产物,石纹及颜色可能有差异,另附产品样品,作为合同附件。

________________。

第四条 交(提)货地点、方式________________

________________。

________________

第五条 验收方法:________________

________________。

第六条 付款方式及时间:双方约定以第________________种方式支付价款。

(一)签订本合同时,买方支付(定金/预付款)________________元(定金不得超过总价款20%),交(提)货验收后一次性支付余款。

(二)________________。

第七条 违约责任:

(一)卖方违约责任:

1、卖方所交产品品种、型号规格、质量不符合合同规定的,如果买方同意利用,应当按质论价;如果买方不能利用的,卖方应无条件换、退货,或赔偿买方由此受到的损失。

2、卖方迟延交货的,每日应向买方支付迟延部分价款________________%的违约金;迟延交货超过________________日的,除支付违约金外,买方还有权解除合同,卖方已收取的定金、预付款或价款应全额返还,但买方在不收取违约金的情况下有权要求卖方双倍返还定金。

(二)买方违约责任:

1、买方迟延提货的,每日应向卖方支付迟延部分价款________________%的违约金。

2、买方无正当理由单方解除合同的,应赔偿由此给卖方造成的经济损失,已支付的定金无权要求返还。

(三)任意一方如提出增减合同数量,变动交货时间,应提前

________________天通知对方,征得同意,否则应承担违约责任。

第八条 合同争议的解决方式:本合同项下发生的争议,由买卖双方协商解决或申请调解解决;协商或调解不成,按下列第________________种方式解决:

(一)提交仲裁委员会仲裁。

(二)向人民法院起诉。

第九条 其他约定事项:________________________________。

第十条 本合同自双方签字盖章之日生效,共一式两份,买卖双方各执一份,具有同等法律效力。

买 方 卖 方

50 3044695
");