2023年承包协议书大全【参考5篇】
【导读预览】此篇优秀范文“2023年承包协议书大全【参考5篇】”由阿拉题库网友为您整理分享,以供您参考学习之用,希望此篇资料对您有所帮助,喜欢就复制下载支持吧!
承包协议书【第一篇】
发包人:__________(简称甲方)
承包人:__________(简称乙方)
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。
1、工程名称:__________
2、工程地点:__________
3、工程范围:__________
4、承包方式:__________
1、开工日期:__________年__________月__________日__________
2、竣工日期__________年__________月__________日__________
合同工期总天数__________天(以实际进场施工之日算起);
工程质量标准:合格、按照《xxxx施工质量验收规范》验收。
总计合同金额(大写)(人民币)__________,小写¥__________。
付款方式:本工程进场完成__________%工作后10天内,发包人向承包人支付__________%工程费用;本工程进场完成__________%工作后15天内,发包人向承包人支付__________%工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。
1、承包人在合同签定后__________日内免费完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
2、发包人应在施工前做好三通一平工作,提供基准测量点和水、电接入点;
1、甲方指导乙方组织实施,检查乙方施工安全设施。
2、乙方应指派专人负责安全,施工现场应有安全标示和安全设施。
3、乙方在施工过程中出现责任事故,乙方负全部责任,甲方概不负法律和经济责任。
1、承包人在工程竣工前三日内,应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收,如发包人不能按期参加验收,须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收,其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;
2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的,视为验收合格;
3、竣工工程经验收合格之日,办理工程移交,从验收之日起三日内移交完毕,如发包人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包人承担;
4、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;
5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠服务。
6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工,按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品,并对其负责。由于承包人施工质量不合格,承包人应负责无偿给予修缮,使其达到质量合格。若承包人无力补充完善,需委托其他单位时,承包人应承担全部工程费用。
发包人现场代表_____,承包人现场代表____________,双方代表的权利义务按本合同约定,解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。
因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时,承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,应根据实际损失向发包人支付赔偿金。
一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付违约金__________万元。__________本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
本合同履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第__________种方式解决:
(一)提交__________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
本合同以双方签字盖章后生效,一式贰份,发包人与承包人各执壹份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
承包协议书【第二篇】
甲方:呼和浩特市______海外公司(习称:内蒙海外公司)
乙方:中国______国际经济技术合作公司
双方就承建蒙古国轻工部下属的食品加工厂锅炉改造工程事宜,经友好协商,制定本合同条款:
锅炉改造工程为拆除两台10吨拟报废的锅炉,安装两台上海四方锅炉厂制造的10吨蒸汽锅炉。
工程地点:蒙古国色楞格省东哈拉布。
1施工工期:8个月
2本工程定于______年___月___日开工,______年___月___日第一台锅炉竣工,交付蒙方;______年___月___日第二台锅炉竣工并交付蒙方。
1选派的实施单位必须持有劳动部门颁发的锅炉安装许可证并有安装过10吨以上锅炉技术经历。
2选派34名符合工程要求的技术人员和管埋人员赴蒙古工作。
3除按完成第一条规定的工程内容外,还应完成以下具体工作:
1)到施工现场考察,对已到货的锅炉设备进行开箱查,向甲方提出缺损件的清单,做前期准备,确定劳动力方案。
2)会同甲方落实应由蒙方完成的施工准备工作。
3)拆除、封闭锅炉房施工洞。
4)将拆除的旧锅炉就近运至锅炉房以外,堆放整齐。
5)将新安装的锅炉运进锅炉房内,运距不超过0米。
6)锅炉基础和辅机设备基础的变更施工。
4按中国现行的锅炉安装工程施工验收标准施工。
5会同甲方对工程进行质量评定和验收,向蒙方交付。
6编制施工方案和安全技术措施。
7服从甲方的监督和指挥,与甲方密切合作,一致对外。
1处理涉及蒙方的有关事宜。
2向乙方提供新安装锅炉的施工图纸及有关的技术资料和辅机设备的安装使用说明书。
3向乙方提供的全部施工机械设备、材料、工具,等待考察后在现场确定。
4对工程设计的解释和变更。
5搜集整理各种工程档案资料,以备工程竣工验收和质量评定之用。
6为乙方人员采购白面、大米并运至现场,协助乙方采购其它食品。
甲方应向乙方提供与甲方人员同等条件的住房。
1工程价款总价为40(肆拾)万元人民币。
2总价中包括:
1)考察费;
2)劳务工资,伙食费,劳保费,零用费,医药费;
3)出国手续费(护照费,体检费,人身保险费);
4)每人一次往返国际国内旅费。
1本合同签订10天内,甲方向乙方支付(贰拾)万元人民币,作为工程预付款。
2当和一台锅炉安装完毕后,甲方向乙方支付9(玖)万元人民币。
3当第二台锅炉安装完毕后,甲方向乙方支付9(玖)万元人民币。
4当锅炉安装工程全部竣工验收后,甲方向乙方支付剩余的2(贰)万元人民币。
1如因甲方原因造成停工、窝工及增加工程量而使工期延长时,甲方应负担由此给乙方增加发生的一切费用。
2如因乙方原因造成停工、窝工时,乙方应负担由此给甲方造成的一切损失。
由于自然灾害、战争、传染病等人力不可抗拒的因素,使工程暂停或造成损失时,甲乙双方应分别承担各自的损失。
1本合同未尽事宜,双方协商解决,做到甲乙双方利益不受损失或将损失控制在最小限度以内,双方经协商签订的补充条款是本合同不可分割的一部分。
2本合同经双方代表签字后生效,至财务间题处理完毕失效。
3乙方开户银行:________;帐号________
4本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方代表:_________ 乙方代表:_________
签字:______ 签字:_________
日期:_____________日期:_____________
承包协议书【第三篇】
甲方:
乙方:
为完善基础设施建设,促进经济稳步和谐发展,根据需要甲方将锅炉承包给乙方经营管理,经双方协商一致,特签订本合同。
甲乙双方须共同遵守执行,内容如下:
一、承包范围:甲方将位于高台县巷道镇五里墩村滨湖嘉苑锅炉,设备设施承包给乙方。
二、承包年限:为1年,自______年______月______日至______年______月______日日止。
三、承包费为万元(费用包括)
四、付款方式:
五、甲乙双方权利义务:
1.甲方权利义务:
(1)甲方将锅炉一次性承包给乙方后,如设备系统发生故障,乙方必须及时通知甲方,并采取必要措施防止故障扩大,减少损失。
(2)甲方有权对乙方进行各种行政管理,如:卫生、安全、治安消防、电器设备、监督等,特别要禁止锅炉温度过高开锅等事故发生,一旦发生类似事故,甲方有权追究乙方的责任。
(3)甲方有权对锅炉供应的燃煤,锅炉水水质等情况进行监督检查。
2.乙方权利义务:
(1)乙方按照供暖条例的相关规定按时、按量供暖,工作日内保证温度不低于18摄氏度。
(2)乙方负责锅炉燃料工的招聘选任工作,保证锅炉工证照齐全,持证上岗,乙方负担其工资发放,所产生的一切后果由乙方负责,与甲方无关。
(3)乙方要为工作人员购买保险,费用由乙方支付,一旦出现锅炉工操作失误或不可抗力造成的一切人员伤亡等事故,全部由乙方负责,与甲方无关。
五、违约责任:
乙方供热未达到标准,每延误一天,甲方按照不同程度从承包费用中扣除相应费用。
六、本合同未尽事宜,双方协商一致,协商不成,可申请提交高台县人民法院调解或判决。
七、本协议自甲乙双方签订之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:______________________乙方:______________________
______年______月______日______年______月______日
承包协议书【第四篇】
甲方:(车主方)
乙方:(承包方)
甲乙双方本着平等、自愿的原则,就有关承包事宜达成如下协议:
一.甲方同意将动机号为,车架号为的出租车。该车的适用权归甲方,乙方只有使用权和管理、维修、保养义务,没有转让、变卖、抵押权。
二.承包时间年月日,至年月日,期限年。
三.乙方向甲方交纳押金为元,大写元。缴款日期为年月 日。
四.乙方在每月的日至日付给甲方车租金元整,过期不付视为乙方违;过期十五天不交纳租金,甲方有权收回车辆,并收取违约金元。
五.随车证件有种。
六.乙方在承包期中车辆的维修保养、保险及公司的各种费用均由乙方承担。如因拖欠费用引发的各种经济纠纷及滞纳金由乙方承担后果。公司费用应在每月缴纳车租金时交由甲方。
七.乙方在承包期间,要按时保养车辆,如发生交通事故致使车辆损坏时,要及时通知甲方,并按照甲方意愿将车辆修复原样,并保证修车时使用原厂配件,各种费用由乙方承担。如果乙方修复后但是仍未能修复原样,乙方除了需要支付维修费之外,还需要赔付甲方车辆损失费。
八.甲方将车辆交给乙方时保证车辆行驶正常,车况良好。各种费用不拖欠,本次协议解除后乙方返还给甲方车辆时,保证车辆那个行驶正常,车况良好,各种费用不拖欠(乙方还车时,甲方要求原样,下附有交车表)。经验收合格,随车设施、证件齐全,押金金额先退还乙方元,剩余元,在半年内经查无其他违规事项(如电子警察罚款等)后退还。
九.
1、甲方承租期间出现交通事故造成车辆损毁的,由乙方负责维修车辆。维修地点由甲方定。
2、乙方承租期间出现交通事故造成第三人受伤的,自行承担保险范围以外的赔偿数额。第三人向甲方主张的,甲方有权利向乙方或担保人追偿。
3、交通事故造成乙方自己受伤的,费用由乙方自行承担。
4、一方因对方交通事故造成出租车运营损失的,有造成事故一方承担。
十.乙方在承包期内未经甲方书面同意,不得将承保车辆转包第三人;甲方同意转包的,乙方负责审查第三人身份信息并保证转包期间出租车的安全,造成损失的由乙方向甲方赔偿。
十一.合同经双方同意可以变更、解除,但有下列情形之一的,甲方可以单方面解除合同:
(1)乙方没有按照合同的约定支付承包费用,在合理延续期仍没有交付。
(2)乙方严重违反城市客运出租汽车管理法律法规和行业管理制度的。
(3)乙方发生行业管理部门认定的重大服务质量事件,对甲方荣誉造成恶劣影响的。
(4)乙方被有关部门吊销“机动车驾驶证”或“从业资格证”的。
(5)该车如需要更换新车或卖车时。
十二.
1、甲乙双方必须严格履行本合同,除合同第十一条规定外任何一方不得单方面解除合同。如违约,违约方须向守约方支付违约金元。
2、乙方没有按照合同约定支付甲方承包费用、维修费用、垫付费用的,甲方可以从保证金中扣除并收取承包费用总额10%的违约金。
3、约定的违约金不足以弥补实际损失的,守约方可按照实际损失向违约方主张。
十三.此车估价元人民币整,乙方驾驶员驾车期间发生丢失、人为造成车辆报废等情况下,除保险公司赔偿外,余额应由乙方补偿。
十四.此协议不做收款依据,不做押金凭证。在此期间双方不能违约。甲乙双方不存在劳动用工关系,此协议不作为劳动用工合同。
十五.在承包期间,乙方必须遵守国家有关法规、法令、遵守客运管理处和
本地出租汽车公司的规章制度,依法经营,严禁运输脏物和参与违法活动,否则一切后果乙方自负。乙方在承包期内发生交通事故的,刑事责任,经济责任和民事责任均由乙方负责,甲方不承担任何连带责任。若因乙方原因,造成车辆无法正常运营,每日需支付元给甲方。
十六.该车的政府优惠和补贴归甲方所有,乙方无权索要。
十七.如乙方不能履行以上协议的内容,则应有乙方担保人代乙方履行。
十八.本协议一式四份,每份具有同等法律效益。
甲方(签字或盖章):
乙方(签字或盖章)
身份证号:
身份证号:
地址:
地址:
电话:
电话:
乙方担保人:
担保人身份证号:
地址:
电话:
承包协议书【第五篇】
甲方:__________
乙方:_____________有限公司。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定:甲乙双方就食堂经营事宜经共同协商,达成如下协议:
1、甲方为乙方免费提供厨房、餐厅、餐具及住宿。水、电、燃料由乙方自行负责。
2、厂房清洁用品由乙方负责添置,费用由乙言支付。
3、承包期:自________年____月____日至________年____月____日。(含试用期一个月)。
双方权利和义务
甲方的权利和义务:
1、甲方按照承包合同规定监督乙方依法经营。履行合同,做好指导和协调工作。
2、甲方应对乙方的进菜、配菜、营养搭配、服务水平及卫生情况进行监督,并且有权要求乙方及时整改不良之处。
3、甲方应协助乙方维持食堂治安秩序,并加对结员工的教育。
乙方的权利和义务
1、乙方必须遵守国家和地方有磁的环境和卫生标准,严禁腐烂变质的食品,保持菜肴的新鲜和卫生。
2、未经允许,乙方厨房员工不得私自携带甲方物品离开,违者将按甲方规章处罚。
3、乙方必须保持形象、做好餐厅内外环境整洁卫生,餐具必须消毒,甲方可随进检查,并可要求乙方整改。
4、厨房及餐厅的残渣和垃圾倒在甲方指定的地方,不得乱倒。
5、乙方要定期清理和疏通厨房的排水沟,厨房、餐厅范围内外的卫生应由乙方负责。保证卫生整洁。
6、乙方必须每个周未提供下个星期的菜单以供甲方监督。
7、乙方现场工作人员必须持有健康证,fǔ部门核发的健康证,随时接受甲方食堂管理人员的检查。注重个人卫生,符合卫生要求,打菜时应戴好白色工作帽与口罩。
10、乙方承保餐饮场所责任险,附保险单复印本(如附件二),对甲方提供更完善具体的保证。
四、付款方法:月结三十天(当月底结算总金额,次月底付款)。
五、最新食堂承包合同范本的违约责任:
1、乙方经营期间,双方不得擅自中断合同,如有异议需提前一个月以书面形式通知对方。
2、本合同发生争议时,双方以友好协商解决,协商不成可由昆山市人民法院裁决。
六、本最新食堂承包合同范本双方签章后生效,合同正本一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:乙方:
法定代表人:_________法定代表人:_________
地址:__________________地址:__________________
签约代表:__________________签约代表:__________________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日