监理延期申请报告样例精彩10篇
【参照】优秀的范文能大大的缩减您写作的时间,以下优秀范例“监理延期申请报告样例精彩10篇”由阿拉漂亮的网友为您精心收集分享,供您参考写作之用,希望下面内容对您有所帮助,喜欢就复制下载吧!
监理延期申请报告【第一篇】
广州广骏工程监理有限公司:
我公司承建的富强路(北江路至人民西路)道路工程于20xx年4月9日正式开工,计划竣工时间为20xx年10月9日,工程合同总工期为548日历天。
然而,由于征地拆迁、拆迁遗留问题、施工图变更、海仔明渠工程和天气因素等原因造成工期延误,致使工程无法按要求正常竣工,特向贵公司申请该工程延长工期,具体情况说明如下:
一、征地拆迁问题。
总体施工进度计划cfg桩软基处理计划施工时间20xx年3月1日至20xx年12月31日,共计305天(前提条件是施工范围内所有地面构筑物必须拆除,否则工期将顺延),但由于本工程分三次征地:第一次于20xx年3月26日进行k1+080~k1+880段征地,第二次于20xx年8月10日进行k0+560~k1+080段征地,第三次于20xx年4月19日进行k0+000~k0+560段征地(其中k0+000~k0+160段于20xx年7月10日交付使用),因此我施工单位必须分两阶段进行施工,第一阶段k0+560~k1+880于20xx年4月12日—20xx年1月1日完成,第二阶段k0+090~k0+560于20xx年5月4日—20xx年8月12日完成,共计487天,期间有123天造成机械停滞和无法进行下步工序施工,因此造成总工期延误共计123天(详见附件施组进度计划横道图、cfg桩现场施工工程量确认表)。
二、征地后遗留问题。
本工程于20xx年2月28日前完成k0+560~k1+880右幅沥青路面,于20xx年4月19日进行k0+000~k0+560段征地,并分两次交付用地后,仍存在许多问题未解决:
1、第一次k0+160~k0+560段于20xx年4月19日交付用地,存在的问题主要是k0+460~k0+500右幅有4栋居民楼未征地拆迁(其中有2栋居民楼在主车道上)、k0+460~k0+500左幅有2栋居民楼未征地拆迁和k0+480处通信电线1条未迁移,因以上问题无法进行软基处理和排水工程施工,造成工期延误共30天(详见附件施工单位工作联系单015、关于富强路(北江路至人民西路)道路工程存在问题情况汇报、工程例会周报55期—70期)。
2、第二次k0+000~k0+160段于20xx年7月10日交付用地,存在的问题主要是:k0+000~k0+030段树木(绿化)未征地迁移;k0+030~k0+080左幅养鸡场未征地拆迁;k0+080~k0+180段坟墓若干个未征地拆迁;k0+170处有高压线1条、家用电线(弱电)1条;k0+060~k0+120左幅房地产开发地块未征地拆迁,因以上问题无法进行施工,造成工期延误共35天(详见附件施工单位工作联系单014、关于富强路(北江路至人民西路)道路工程存在问题情况汇报、工程例会周报55期—70期)。
三、施工图变更问题。
本工程因施工图经常变更,现有施工图纸与原招标图纸变更较大,导致在施工过程中施工图纸存在较多的问题及工程作废后重复施工,造成工期延误共184天,(详见附见富强路变更(签证)汇总表)。
四、海仔明渠改造工程问题。
因清远市春节后雨季天气较多,造成工期延误共105天(详见附件施工月报)。
综合上述因素,累计延误工期共507天,现根据合同条款第31条,进行工期顺延申请,使竣工日期从原来的20xx年10月9日延迟到20xx年2月27日。请贵公司予以批复。
广州市恒盛建设工程有限公司。
20xx年5月15日。
监理延期申请报告【第二篇】
单位名称:
项目负责人:
计划完成日期:年
申请延长期限:20__年_月_日。
20__年_月_日。
致上级部门:
我单位于____年9月通过评审,成为首批__项目的学校。一直坚持“以示范校建设为中心,一手抓教学管理与课程改革,一手抓师资队伍建设”的基本思路,推动全面发展。现拥有机械加工技术、数控技术应用、模具制造技术、机电设备安装与维修,电工电子技术等多个骨干专业,在职教职员工300人,在校学生5000余人,办学规模和综合实力得到了提高。
学校目前拥有2个校区,占地面积,教学用房七八十年代的房屋,就地扩充和加盖教学用房的空间极为有限,已不能满足学校的发展及办学规模的扩大,因此学校大力投入新校区的建设,是学校发展的必然选择。经过多方努力,现学校新校区建设已动工开建,各项工作均有计划有部署的陆续实施。附件1,新校区建设计划及建设情况报告。
对照学校申报项目内容,在学生宿舍、教学大楼和实训场地建设方面,由于现有场地条件限制,及新校区的投建,未照计划在原校区投入建设。
基于上述情况,特向上级部门申请延期验收我校__项目,根据新校区建设计划申请延期至____年。望予以批准。
20__年_月_日。
监理延期申请报告【第三篇】
四会市住房和城乡建设局:。
我公司承建的四会市20xx年度保障性住房利民楼建设项目于20xx年8月30日正式开工,计划竣工时间为20xx年10月15日,工程总工期为410日历天。我司于20xx年8月30日正式收到开工通知开始局部进场施工,因多种重要因素造成施工延期,致使工程无法按要求正常竣工。特向业主申请该工程工程延长工期,造成未能按。
合同。
工期完成工程的原因如下:
因甲方提供施工场地不能满足施工要求未能达到“三通一平”存在鱼塘需要填平,场地各种树木需要清理;临水临电未接通。因此造成工期延期30天。
原施工场地地质不能承受静压桩机的承载力,经协商原施工场地需要换土施工。打乱了对该工程的施工进度计划,造成工程延期30天。
该工程存在地下室,开挖深度为米,场地四周为住宅;因此需要增加基坑支护项目工程。基坑支护项目时间为20xx年12月15日至20xx年3月29日共计105天。
在基坑施工过程中,遇到不可抗力的管涌;导致不能正常施工,采取一系列措施进行处理,以至于工程延期15天。
因甲方要求将原地下室底板下的消防水池移至地下室侧面,取消原地下室底板下的消防水池,按修改图位置增加一消防水池;因些延迟工期20天。
在20xx年里经常出现停电停水现象,停电时间又正好是我部进行主体结构高峰期。使我部无法对该工程进行正常的施工安排,打乱了对该工程的进度计划,造成人力、物力、的相当损失,共延误工期10天。
因四会市春节后台风及雨水天气较多,为了保证施工质量与安全施工,机械台班停工;台风期间暂停施工。例如20xx年4月2日暴风雨导致外墙瓷砖铺贴滑落需要重新铺贴等现象延误了60天的工期。
以上问题造成工期严重延误,对本工程的施工进度造成大大的影响。根据工程施工工艺要求,同时也恳请业主根据施工实际情况;现根据合同有关条款,进行工期的顺延申请。综合上述因素,累计延误工期共400天,使竣工日期由原来的20xx年10月15日延迟到20xx年11月30日。
请贵局予以批复。
再次感谢贵局对我公司工作的支持。
此敬!
施工单位。
20xx年7月5日。
建设单位:北京信远筑诚房地产开发有限公司。
监理单位:北京建院金厦工程管理有限公司。
感谢贵公司对我公司的信任和支持,由我公司承建贵公司的“芍药居东区二组团园林景观工程”。为保证该工程优质高效的完成,我公司按合同条款于20xx年7月1日正式开工。然而,自我项目部进驻贵工地后,由于以下问题严重影响了我司该工程的正常施工和进度计划:
因总包单位劳动力的缺乏造成其大面积未完工;使我部基本无作业面可施工,无法按原定施工方案组织有效施工,由此加大了我部的管理难度,并造成窝工、返工等引起的诸多损失;时至今日土建工序,仍未能全面达到我部施工条件的要求。
由于总包(南通三建)自20xx年7月21日上午对我部断水至今,造成我部生活用水困难,使我部无法对工人的生活予以保障,致使工人情绪浮躁,无法正常组织施工,请予以处理。
自7月中旬以来,北京正处于雨季,导致我方无法正常施工,打乱了对该工程的施工进度计划,造成人力、物力相当的损失。
鉴于以上情况,我部本着“想业主所想,急业主所急”的工程服务理念;多次组织召开内部分析讨论会,借鉴以往优秀工程的施工经验,结合本工程实际情况,采用迂回施工、交叉施工等作业方案,尽量让施工队伍投入施工工作,抢工作面施工;并采取了相应的成品保护措施,但也增加了工程管理成本和施工成本。
根据优质工程施工工艺和周期要求,同时也恳请业主为工程质量和安全着想,我部特向贵公司申请将该工程工期延长15天,将该工程竣工时间顺延至20xx年9月15日。
请贵公司领导予以批复。
再次感谢贵公司对我公司工作的支持。
此致!
北京世纪恒远园林绿化工程有限公司。
20xx年7月22日。
。
监理延期申请报告【第四篇】
某某市仲裁处:
本人是你处第x号仲裁案当时人某某。原定在某月某日的开庭,现由于本人在外地出差,当日不能及时到庭,现特申请贵处能体谅不便,给予延迟开庭,望批准!
此致
为盼!
某年某月某日。
申请人:性别:出生日期:民族:住址:
请求事项:申请延期开庭审理原告某某诉被告某某纠纷一案.
此致
某某人民法院。
申请人:。
-
申请人:xx,女,xx省xxx村人,电话:
请求事项。
延期审理(20xx年月日。
监理延期申请报告【第五篇】
编号:
工程名称:
日期:20xx-11-5
致__恩施州同欣监理公司建始分公司__(监理单位)。
根据合同条款/条的规定,由于施工用水的原因,申请工程延期,请批准。
工程延期的依据及工期计算:
由于阳光公司未将市政用水及时引至施工现场,导致我项目部未能按预定进度施工,进而影响到整个工程的施工工期,临时围墙无法砌筑,经协商后先进行土方开挖的工作2天,开挖完成后也未能进行基础分部的工作。我部于20xx年10月12日开工至今已25天,特申请将原竣工日期20xx年5月30日向后推迟23天,即20xx年6月22日竣工。施工进度分析见附图。
合同竣工日期:20xx年5月30日
申请延长竣工日期:20xx年6月22日
附:5#、6#楼10月施工进度横道图施工总进度横道图。
承包单位名称:
项目经理(签字):
更多。
监理延期申请报告【第六篇】
xx有限公司:
xx年10月,我单位与贵司签订了关于慈溪市梅林路保障性住房工程监理合同,实施过程中我司为贵司履行了相应的监理义务,应甲方要求,监理服务时间均考虑了施工合同工期。
慈溪梅林路保障性住房工程监理合同工期为xx年10月至2013年4月,现工程实际工期已超出合同约定的2013年4月,且工程延期非监理人原因造成,工程进度严重滞后,具体竣工验收实际时间还不能确定,超出合同约定期限,尽管如此,我单位监理人员始终坚守岗位,尽职工作。但由于工期将过度延长带来的经营压力日趋增大,此项目将面临亏损状态,请贵方对监理服务延期事宜予以确认,并进行相应监理费调整。
鉴于以上情况,在本着相互理解、尊重及共持共融的态度,我方请求贵方适当增加监理工作报酬,便mm于后续工作更好开展。望贵司批示为盼,谢谢!
xx询有限公司项目监理部(xx)。
20xx年5月5日。
监理工作联系单。
工程名称:编号:
监理延期申请报告【第七篇】
根据年月***公司与**监理公司签订的建设工程委托监理合同的规定,实际工期已经超出合同约定且工程延期是由于非监理人原因造成,由于目前工程严重拖期,我公司按合同约定坚守岗位,尽职工作,并且工期延长带来的`经营压力日趋增大,在本着实事求是原则和相互理解与尊重的态度,便于整体工程监理工作的正常开展,双方就本建设工程监理工作事项经协商一致,订立本补充协议作为建设工程委托监理合同的补充并共同遵守执行。委托人(甲方):
监理人(乙方):
工程名称:
工程投资:
一。乙方必须按照建筑工程监理规范认真履行职责,继续执行甲、乙双方签订的建设工程委托监理合同的具体规定。
二。本协议为双方签订的建设工程委托监理合同的补充。
三。本协议有效日期为:年月日至年月日,费用按****结算的方式。
四。监理费用:总费用人民币。按计算,包干价格为*****元人民币。最后一月尾款在交工10日内一次付清。
五。如本协议期限内工程仍未竣工且拖期原因并非监理人原因造。
成,此后发生的监理服务及费用双方另行商议。
六。本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。
委托人(甲方):。
法定代表人:。
监理人(乙方):法定代表人:年月日。
监理延期申请报告【第八篇】
我司本次发货(产品)数量,金额元。因原因,我单位本次支付元,余款元在20xx年月日前支付到贵单位。我单位以负责人信誉和公司商誉保证,在承诺期间内付清全款,请贵单位予以安排发货为盼!
申请人(签名):
单位(盖章):
日期:年月日
监理延期申请报告【第九篇】
xx工程监理有限公司:
我公司承建的富强路(北江路至人民西路)道路工程于4月9日正式开工,计划竣工时间为20xx年10月9日,工程合同总工期为548日历天。
然而,由于征地拆迁、拆迁遗留问题、施工图变更、海仔明渠工程和天气因素等原因造成工期延误,致使工程无法按要求正常竣工,特向贵公司申请该工程延长工期,具体情况说明如下:
一、征地拆迁问题。
第二阶段k0+090~k0+560于20xx年5月4日—20xx年8月12日完成,共计487天,期间有123天造成机械停滞和无法进行下步工序施工,因此造成总工期延误共计123天(详见附件施组进度计划横道图、cfg桩现场施工工程量确认表)。
二、征地后遗留问题。
本工程于20xx年2月28日前完成k0+560~k1+880右幅沥青路面,于20xx年4月19日进行k0+000~k0+560段征地,并分两次交付用地后,仍存在许多问题未解决:
1、第一次k0+160~k0+560段于20xx年4月19日交付用地,存在的问题主要是k0+460~k0+500右幅有4栋居民楼未征地拆迁(其中有2栋居民楼在主车道上)、k0+460~k0+500左幅有2栋居民楼未征地拆迁和k0+480处通信电线1条未迁移,因以上问题无法进行软基处理和排水工程施工,造成工期延误共30天(详见附件施工单位工作联系单015、关于富强路(北江路至人民西路)道路工程存在问题情况汇报、工程例会周报55期—70期)。
2、第二次k0+000~k0+160段于20xx年7月10日交付用地,存在的问题主要是:k0+000~k0+030段树木(绿化)未征地迁移;k0+030~k0+080左幅养鸡场未征地拆迁;k0+080~k0+180段坟墓若干个未征地拆迁;k0+170处有高压线1条、家用电线(弱电)1条;k0+060~k0+120左幅房地产开发地块未征地拆迁,因以上问题无法进行施工,造成工期延误共35天(详见附件施工单位工作联系单014、关于富强路(北江路至人民西路)道路工程存在问题情况汇报、工程例会周报55期—70期)。
三、施工图变更问题。
重复施工,造成工期延误共184天,(详见附见富强路变更(签证)汇总表)。
四、海仔明渠改造工程问题。
海仔明渠改造工程位于富强路(北江路至人民西路)道路工程东侧(具体桩号:k1+200~k1+880左幅),于20xx年8月15日正式开工。由于富强路k1+260~k1+880左幅必须等海仔明渠挡墙工程完工后才能进行雨水管道、路基工程和路面工程施工,造成工期延误共30天(详见附件富强路道路工程k1+200~k1+880施工图设计)。
五、天气因素。
因清远市春节后雨季天气较多,造成工期延误共105天(详见附件施工月报)。
综合上述因素,累计延误工期共507天,现根据合同条款第31条,进行工期顺延申请,使竣工日期从原来的20xx年10月9日延迟到20xx年2月27日。
请贵公司予以批复。
广州市xx建设工程有限公司。
20xx年5月15日。
更多。
监理延期申请报告【第十篇】
(4)在试验过程中,发现试验过程与结果与起初预想的存在较大差别;。
(5)采取必要的措施和手段改进试验,仍无法按时完成;。
(6)经过改进之后,项目进展较为顺利,但是无法按时完成;。
因此申请延期。
总之,要强调客观原因,同时要强调自己的主观努力。
上一篇:酒店年终报告总结精彩10篇
下一篇:秘书个人总结实用8篇