2023年回迁房买卖合同书汇聚(4篇)

网友 分享 时间:

【导读预览】此篇优秀范文“2023年回迁房买卖合同书汇聚(4篇)”由阿拉题库网友为您整理分享,以供您参考学习之用,希望此篇资料对您有所帮助,喜欢就复制下载支持吧!

回迁房买卖合同书【第一篇】

出卖人(甲方)

买受人(乙方)

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的`基础上,就乙方向甲方购买房产签订本协议,以资共同信守执行。

1、因甲方的房屋被依法迁,甲方自愿将其回迁的楼房转让给乙方。乙方取得房屋后,甲方不得以任何理由反悔。

2、由于上述的房屋尚未施工,开发商出售的房屋处于预售阶段。 甲方同意乙方去开发商处按照房屋的出售的价格进行挑号,选择房屋的楼层及位置。

3、根据开发商的要求,乙方自行应当支付房款(房屋平均价格为每平方米 元,具体房款按所购的楼层及位置具体核算)。除此,作为乙方还应当按所购买的楼房建筑面积另行支付给甲方每平方米 元的酬谢金。

4、乙方在挑完号选择好房屋的楼层及位置后,支付给甲方酬谢金的三分之一;待房屋主体结构完成后再支付三分之一;基余的待楼房交付后十日内支付完毕。

5、上述所指的开发商开发的回迁楼房应当位于 。如果回迁房屋位置不在上述地段,乙方有权利解除该协议,甲方应当退还已支付的酬谢金。

6、乙方有权利在甲方与拆迁办结算完补偿协议后直接与开发商签订购房协议,甲方不得无故阻拦。如果需要甲方方面的相关手续,甲方有义务协助提供。

7、如乙方不能与开发商直接签订购房协议或合同,以甲方名义签订购房协议,甲方应当协助乙方办理过户。乙方有办理房屋产权证,土地证及其过户手续的需要,甲方应该提供一切与之有关的手续及资料。如因甲方的延误,致使影响产权过户登记,因而使乙方遭受损失的,由甲方负赔偿责任。

8、乙方如在本房屋买卖合同成立后,无论办理房屋产权证,土地证及其过户手续与否,将此房出租出售,甲方不得以任何方法方式阻挠。

9、本协议签订后,双方应该共同遵守,甲方不得无故反悔,不得再对该房屋主张任何的权利。如果甲方违约,除了退还乙方交纳的所有购房款和利息及酬谢金外,还应当支付 元的违约金。

10、本协议双方应当共同执行,不得无故反悔。任何一方违反本协议的,应当支付对方 元的违约金。

10、在本协议履行过程中,双方发生分歧应该协商解决,协商不成,任一方均可向人民法院起诉。

11、本协议一式两份,双方各执一份为凭。

12、本协议自双方签字之日起生效。

甲方

乙方

年月日

回迁房买卖合同书【第二篇】

买房人(乙方)_________________

凭据《中华人民共和国条约法》及相干执法、法例的划定,甲、乙两边在同等、志愿、协商同等的底子上,就乙偏向甲方购置房产签署本协议,以资信守实行。

1、因甲方的房屋被依法迁,甲方志愿将其回迁的楼房转让给乙方。乙方取得房屋后,甲方不得以任何来由忏悔。

2、由于上述的房屋尚未施工,开辟商出售的房屋处于预售阶段。甲方同意乙方去开辟商处根据房屋的出售的代价举行挑号,选择衡宇的楼层及位置。

3、凭据开辟商的要求,乙方自行应当付出房款(衡宇均匀代价为每平方米元,详细房款按所购的楼层及位置详细核算)。除此,作为乙方还应当按所购置的楼房修建面积另行付出给甲方每平方米元的报答金。

4、乙方在挑完号选择好房屋的楼层及位置后,付出给甲方报答金的三分之一;待衡宇主体布局完成后再付出三分之一;基余的待楼房交付后旬日内付出完毕。

5、上述所指的开辟商开辟的回迁楼房应当位于。要是回迁房屋位置不在上述地段,乙方有权利排除该协议,甲方应当退还已付出的报答金。

6、乙方有权利在甲方与拆迁办结算完补偿协议后直接与开辟商签署购房协议,甲方不得无端拦阻。要是必要甲方方面的相干手续,甲方有任务帮忙提供。

7、如乙方不克不及与开辟商直接签署购房协议或条约,以甲方名义签署购房协议,甲方应当帮忙乙方办理过户。乙方有办理衡宇产权证,地皮证及其过户手续的必要,甲方应该提供统统与之有关的手续及资料。如因甲方的延误,致使影响产权过户登记,因而使乙方遭受丧失的,由甲方负补偿责任。

8、乙方如在本衡宇交易条约建立后,无论办理衡宇产权证,地皮证及其过户手续与否,将此房出租出售,甲方不得以任何方法方法拦阻。

9、本协议签署后,两边应该服从,甲方不得无端忏悔,不得再对该房屋主张任何的权利。要是甲方违约,除了退还乙方交纳的全部购房款和利钱及报答金外,还应当付出元的违约金。

10、本协议两边应当实行,不得无端忏悔。任何一方违背本协议的,应当付出对方元的违约金。

10、在本协议推行历程中,两边产生分比方应该协商办理,协商不可,任一方均可向人民法院告状。

11、本协议一式两份,两边各执一份为凭。

12、本协议自两边具名之日起见效。

甲方:_________________

乙方:_________________

_____年_____月_____日

回迁房买卖合同书【第三篇】

根据房产交易管理有关规定,甲乙双方在平等自愿的.基础上,就房屋转让相关事宜达成一致,订立本协议,共同履行。

第一条甲方同意将本人坐落在____________房______屋转让给乙方。房屋建筑面积__________平米,房屋所有权证在办理中,乙方对上述房屋已经充分了解,同意购买上述房屋。

第二条经双方协商同意,房屋成交价格为人民币____________元,(大写:__________________)

第三条付款形式:一次性付清所有房款,以购房款收据作为付款凭证。

第四条房屋权属交易登记手续,由甲乙双方共同配合办理。相关税费各自承担自己相应承担的部分。

第五条本房屋出售之前无抵押及出租等相关问题,否则一切责任由甲方负责处理。

第六条其它约定事项:____________。

第七条本协议一式_____份,甲乙双方各执_____份。

第八条本协议一经签字生效,如有违约,付守约方违约金____________元。

日期:______年_____月_____日

回迁房买卖合同书【第四篇】

甲方(转让方):

乙方(受让方):

甲乙双方本着平等自由原则,经过友好协商,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,就回迁房买卖事宜,在互惠互利的基础上达成以下条款,并承诺共同遵守。

甲方将位于____市____路____号____栋____单元____房转让给乙方。乙方对甲方所转让的房产情况作了详细的了解,愿意购买该房产。

该房产是____村原城中村房屋拆迁改建中甲方于____年____月____日抽签获补偿而得,依____市得现行规定,尚未办理产权登记手续。

该房产建筑面积暂定为____平方米,最后确定面积以房地产行政部门的确权面积为准。

甲乙双方约定该房产转让单价为每平方米人民币_____元整,总价为人民币_____元整。

乙方于签订本合同当日支付定金人民币_____元整,在律师出具见证书后____个工作日内支付给甲方购房首期款(含定金)人民币_____元整;该房产余款人民币_____元整,待甲方办出房产证并过户给乙方后,在甲方向乙方交付房产证前一次性转帐给甲方。如乙方未按上述约定支付购房款,乙方有权解除合同,并没收定金。

甲乙双方约定,该房产经____市房地产行政部门确权后,合同约定面积与确权面积有差异得,以确权面积为准,差异在____平方米正负____%以内的,双方互不追究;如差异超过上述比例,双方确认以每平方米人民币_____元整的标准进行多退少补。

甲方的该房产属于回迁房,目前尚未办理房产证,依照____市相关政策,该房产一旦可以办理房产证,甲方必须在____个工作日内办理房产证,并在取得房产证之日起的____个工作日内与乙方办理过户更名手续,将该房产过户给乙方。

甲方收到乙方购房首期款后,将该房产使用权移交给乙方,乙方有权对该房产进行装修、居住、出租等使用。该房产在交付给乙方使用期间或产权移交给乙方后,如需甲方出面办理相关手续,甲方许无条件配合乙方,但所需费用由乙方支付,办理本合同约定房产由甲方过户给乙方的税费按规定各自承担应付的部分。

甲方保证上述房产没有任何产权纠纷和债务纠纷或其他限制纠纷等,若买卖前已存在的任何纠纷或权利障碍,一概由甲方负责处理,并承担相应法律责任,由此造成乙方的经济损失,由甲方负责赔偿,但由于第三方的原因导致的除外。本合同签订后,甲方不得有对上述房产另行转让、抵押等损害乙方权益的行为,否则甲方应退还所收定金和购房款,并另外赔偿乙方数额为总房款____倍的违约金。

1、甲方未按双方约定在可以办理房产过户手续____个工作日内为乙方办理房产过户手续,或未配合乙方办理产权过户手续等,视为甲方违约,乙方有权解除合同,甲方应在乙方解除合同之日起退还乙方所交购房款及装修费,装修费按评估价赔偿,甲方同时需赔偿乙方违约金为总房款的____倍。

2、乙方中途不买或在甲方取得产权证明并通知乙方可以办理过户手续,乙方未能在____个工作日内与甲方办理过户手续,或未按约定交清余款,作乙方违约处理,甲方有权解除合同,收回交易房产,乙方应在违约之日起____个月内将房产交回甲方,甲方将不退还乙方已付购房款及装修花费的费用,乙方不得损坏室内已有装修。

本合同可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充合同,与合同具有相同法律效力。

1、在本合同履行过程中,如因不可抗力导致活动终止或带来损失,甲乙双方各自承担自己损失,互不承担违约责任。

2、任何一方因遇到不可抗力致使全部或部分不能履行或迟延履行本合同的,应自不可抗力事件发生之日起____日内,将不可抗力情况以书面形式通知另一方,并自不可抗力发生之日起____日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

1、本合同适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。

2、本合同执行期间,如遇不可抗力致使合同无法履行的,双方应按有关法律法规规定及时协商处理。

3、本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。双方约定,凡因本合同发生的一切争议,当和解或调解不成时,选择下列第____种方式解决:

(1)将争议提交____仲裁委员会仲裁;

(2)依法向____人民法院提起诉讼。

1、本合同自双方或其授权代理人在本合同上签字之日起生效。

2、本合同—式____份,各方当事人各执____份,具有相同法律效力。

甲方(签字):____________________

乙方(盖章):____________________

日期:

48 802085
");