实用意向合同签订(优质5篇)

网友 分享 时间:

【请您参阅】下面供您参考的“实用意向合同签订(优质5篇)”是由阿拉网友精心整理分享的,供您阅读参考之用,希望此例范文对您有所帮助,喜欢就复制下载支持一下小编了!

意向合同签订【第一篇】

购货单位(甲方):

供货单位(乙方):

根据《民法典》及有关法规的规定,经买卖双方友好协商,本着平等、自愿、诚实、信任、互惠互利的原则,就乙方供应甲方建设的_______工程项目所需加_____一事签订本意向书,以兹共同遵守。

一、甲乙双方在签订供货合同后,乙方按以下规格型号及数量供货:

商品名称:

规格型号:

单位:

数量:

单价(元):

技术指标:

二、此合同适用_____年____月____日至_____年____月___日的时间段内;价格以具体洽谈后的最终定价为准。

三、产品质量及技术标准:按______标准执行。

四、供货预约时间:甲方每次进货应提前____小时,以电话或传真方式通知所需进货规格、数量及时间。

五、运输方式及交货地点:乙方负责组织运输并承担运费,乙方送货到甲方指定工地,并负责且派专人管理卸货期间的人员作业安全,因自身原因发生的一切安全责任事故有乙方自行负责,甲方提供堆码场地,保证道路畅通,协调地方关系尽可能为乙方供货提供便利条件。

六、结算及付款方式:

付款方式签订正式合同时协商约定,乙方凭甲方签收确认的收货单和入库单,根据同结算,并开具与货款等额真实有效的正规发票给甲方。甲方有权拒收乙方提供的假发票,如甲方发现乙方提供假发票则按发票金额的_____%作为乙方的违约金;如甲方在收取发票时未能识别发票的真伪而被相关职能部门查获,由此造成的相关损失及法律责任由乙方承担。

七、合同变更及违约责任:

1、甲、乙双方在协商达成一致的情况下,可以更改合同约定条款。

2、根据合同约定,供货量超过合同约定数量时,甲方未续签合同而继续要求乙方供货时,则合同期作有效延长,并按甲方在销货单签收的数量及金额为准,直到甲方讲最后货款结清为止。

3、在合同执行期间,甲、乙双方责任及权益相待等。

4、本合同在履行过程中如发生异议,由双方协商解决,若协议不成则向仲裁委员会申请仲裁,若仲裁不成,可向当地人民法院提起诉讼。

甲方:

法人代表授权人签字:

____年___月___日。

乙方:。

法人代表授权人签字:

____年___月___日。

意向合同签订【第二篇】

甲方:

法定代表人:

地址:

电话:

乙方:

法定代表人:

地址:

电话:

根据《中华人民共和国合同法》和《商标法》有关规定,并由双方经过友好协商,在互惠互利的基础上,甲方(_________总代理)与乙方自愿签订本合同。

第一条 甲方指定乙方为_________产品_________市经销商。甲方授权乙方在合同期内合法经营甲方拥有_________产品。指定区域为_________范围内。

第二条 合同期限为_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

第三条 甲方的权利

1、甲方有权管理和监督乙方对_________产品的经销情况,甲方有权在乙方经销区内发展二级经销商签订合同后交乙方管理。

2、甲方有权要求乙方不得在合同指定范围以外地区从事与合同事宜相雷同的经营活动。

3、甲方有权对乙方的不正当经营方法予以警告,严重者取消经销资格,并追究其法律责任。

4、甲方对乙方在合同以外的经营活动及违法活动不负法律与经济连带责任。

5、甲方有权对乙方的正常运作中各经营项目的实施情况进行核实(特别是产品的批发,零售价格及库存)。

6、甲方有权要求乙方遵循甲方统一的经营管理模式及vi标准(仅限特许专卖)。

第四条 甲方的义务

1、甲方有义务协助乙方在本合同指定区域内建立完整的经销网络体系。

2、甲方向乙方提供_________标识产品及vi标准并协助乙方培训网络销售人员。

3、甲方在乙方区域中的各类宣传活动应在相关方面体现乙方的名称,标识,地址,依靠品牌日益提升的企业形象树立提升乙方的知名度及企业形象。

4、甲方承担产品质量责任,实行因产品质量问题的包退,包换政策。

5、甲方以不断完善和先进的资讯手段为乙方提供相关信息的服务。

6、甲方视乙方在经销地区的具体发展情况予以适度的广告等方面的支持及派市场管理人员到乙方所在地协助开展相关工作。

7、甲方竭诚为乙方提供市场支援和管理调控及对外协调支持。

8、合同一经双方盖章签字后生效,甲方将授予乙方授权经销书与经销牌。

第五条 乙方的权利

1、乙方有权依照甲方有关(统一)规定在指定区域内为发展_________产品分销网络而开发终端经销商,推广系列产品。

2、乙方有权获得甲方的资讯系统的支持。

3、乙方有权获得甲方在产品经销及市场宣传广告上的规定的统一大支持。

4、乙方有权要求甲方在日常管理中的专业服务。

5、针对指定区域内的具体情况,乙方对甲方有关经营管理制度规范有调整建议权。

第六条 乙方的义务

1、乙方经销产品的时间,必须在本合同签订后_________天内开始。

2、乙方须遵守甲方的有关销售制度及规章,接受甲方的监督。

3、乙方确保经营场地中的甲方产品摆放突出,有关人员及资金等经营条件投入的稳定与待续。

4、保护甲方的品牌形象,商标及其经营管理制度和规范不受侵犯,在发生此类现象和行为时,协助甲方完成法律和其他形式的措施办法。

5、未经甲方许可,乙方不得将经销权及甲方的产品提供给第三方或以外其他行业。

6、乙方只能在授权地区使用,销售带有标识的各种宣传品及产品。

7、乙方须定期准确,全面地向甲方提供产品及其他促销品的进、销、存报表及其他市场信息。

8、乙方不得经营与甲方同类,价格大致相同的竞争性产品。

9、乙方只能在经销区域内销售甲方产品,不行跨区域销售甲方产品,并保证年销售额不少于人民币_________元。乙方日常存货量不低于进货的____%。若乙方违反本合同相关条款甲方有权取消乙方经销权,同时收回经销牌及有关证书,乙方不得有异议并于当月结清与甲方之所属债权债务关系。

第七条 结算及发货

1、乙方根据市场销售情况通过传真,信函,电邮提前_________日向甲方订货,甲方接到乙方订单三个工作日内答复,并有计划迅速组织按日期将货物通过_________等方式发往双方协定的乙方目的地,其运费由_________负担,保险费由_________负担。

2、乙方向甲方要求定货时,应将货款总额的_________%付给甲方后,甲方予以发货。余款在_________天内全部付完,如乙方不能在规定时间内付完货款,甲方有权拒绝发货。乙方收货后,应对货物品种,数量进行验收,如有异议应在收货后两日内以书面形式通知甲方,以便及时处理,否则视为无异议。

第八条 守密义务

1、除法律规定必须公开外,乙方不得向第三者展示甲方营业报告书,价格表及其他有关和有损甲方利益的情况。

2、乙方不得向第三者泄露甲方按合同规定给乙方的经营管理资产秘密,企业vi标准及有损甲方利益的资料。

3、乙方有责任保证其职员不向第三者泄露秘密。

1、前三款规定的乙方保守秘密义务在本合同期满后一年内仍然生效。

2、甲方提供给乙方的授权经营书,和其他文件归甲方所有,乙方须负责保存,合同终止时即刻归还甲方。

第九条 违约责任

出现以下情况之一者,甲方视情节轻重,对经销商给予取消返利____%-____%的处罚。

1、对甲方采取不合作态度或者有损害甲方产品信誉行为时;

2、违反保密义务,导致公司一般损失的;

3、未按甲方有关规定和本制度进行业务技术运作和处理的。

本条所称“一般损失”,是指损害公司商誉等价值,但不足以影响公司在该区域的形象及产品形象的;或者经济利益损失在_________元以下的;或者将本合同的内容透露给第三方,但人数不少于2人,或者违反公司的保密制度,透露机密级以下的相关资讯及商业信息的。

出现以下情况之一者,甲方将提前_____天以书面形式通知,对经销商给予吊销资格的处罚:

1、连续两年达不到规定销售责任额时;

2、对甲方采取不合作态度或者有损害甲方产品信誉行为,情节严重的;

4、出现技术服务失控导致重大质量事故的;

5、未经甲方同意,代理销售与甲方产品相类似产品的;

6、违反保密义务,导致公司重大损失的;

7、未按公司质保规定进行质量保证的;

8、其他严重违反公司规章制度或合同的行为。

本条所称“重大损失”,是指利益损失高于上述“一般损失”或者程度深于“一般损失”的损失。

如乙方违反本协议第七条的,甲方有权向乙方追究由此引起的经济损失,并按损失的两倍赔偿给甲方。

第十条 合同期限

本合同自双方代表签字盖章后生效(需同时加盖骑缝印章),具法律效力自签订之日起执行,在合同期满时双方若有意续签合同,需提前一个月向对方提出续签协议及有关节修正条款事宜,经双方同意续签合同,否则视为自动终止。遇有下列情况,本合同终止:合作期满,甲乙双方决定不延长合作期。由于国家政策和法律影响致使合同无法继续。甲乙双方中任何一方违反本合同的规定,另一方有权终止要求赔偿;由于不可抗拒的外力影响致使本合同无法执行。

第十一条 争议的解决方式

1、本合同一式_________份,双方各执_________份。

2、如双方有争议,应及时协商解决,协商不成时,以甲方所在地法院为管辖法院。本合同如有未尽事宜,须经甲乙双方共同协商做出补充,补充协议与本合同具有同等效力。

3、乙方在签订合同时应附下列资料(营业执照复印件,税务登记证复印件,法人代码证和法人身份证复印件),如有委托代表人须附上法定代表人亲笔签署及加盖印章的授权文件。

甲方(盖章):

法定代表人(签字):

_________年____月____日

乙方(盖章):

法定代表人(签字):

_________年____月____日

签订地点:

意向合同签订【第三篇】

本意向书内容不尽事宜,工程意向合同书应在正式协议中给予完善。

甲方:_________________(签字盖章)。

乙方:_________________(签字盖章)。

时间:_________________。

发包方:_________________(以下简称甲方)承包方:_________________(以下简称乙方)。

1、施工地点:_________________。

2、施工范围:甲方总包范围内的装饰工程标段。

3、承包方式:除建设方提供的设备及材料外,乙方包工包料。

4、总价款:乙方分包范围内经甲方按规定扣除税费及管理费的结算总额。

5、工期:甲方合理、规范条件下的指定工期。

二、双方责任的约定。

1、甲方责任。

(1)甲方应在开工前向乙方进行现场交底,做好各项进场必备条件,说明注意事项。

(2)做好各专业协调工作。

(3)根据乙方提供的资料按时办理各项签字手续。

2、乙方责任。

(1)参加甲方组织的施工设计方案现场交底。

(2)乙方在施工期间全面承担乙方工程的管理和施工职责,对工程质量、安全、进度负责,保证所供材料质量。

(3)乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程,负责施工人员的人身安全。单项工程施工过程中未经甲方许可,乙方不得擅自更换施工人员。

意向合同签订【第四篇】

购房人:(以下简称承购房)。

房地产开发公司:(以下简称房产开发商)。

承购方拟有意购买房产开发商位于________西________社区幼儿园楼房的购房意向,并认可以下条款:

一.承购方愿意接受的购房条件为:

1.购房总价确认:

2.包含设施确认:

3.签约时间:

4.付款时间:

5.其他条件:

二.承购方为表示购房诚意及具体意向,购房合作方式如下:

由承购方向房产开发商支付元的意向金(作为定金),双方签订相应的合同,承购方与xx年4月30日前向开发商续交购房款额,xx年10月30日前第二次续交购房款。xx年12月30日前交齐购房的60%的房产购买首付款款额,房产开发商协调关系,帮助承购方办理相应的房产所有权手续。

房产开发商将此幼儿园楼梯以每年元的.租金租给承购方一年,一年后即________年________月________日,由承购方一次性交齐购买该房产的首付款,办理相应的房产所有权手续。

承购意向方案三:开发商以每年元的租金将房屋租赁给承购方两年,与________年________月________日,承购方全款购买该房。考虑到幼儿园的装修和xx年的春季招生工作,恳请房产开发商于________年________月________日________时之前确定意向,一旦房产开发商接受承购方的上述购买意向和购买条件并在意向书上签字,则购房合作生效。在相应的承购方案规定的期限内,如承购方不能按期交付房款,开发商将有权收回房屋的所有权和使用权,发生的款项一律不退反给承购方。如果开发商在本意向金书上签字后,房产开发商反悔不出售或变更出售条件等其他行为致使交易不成功的,开发商双倍返还承购方支付的意向金或其它租赁费用。

三.本意向书一式两份份,承购方房产开发商各执一份,双方签字即生效,

承购方:日期:

房产开发商日期:

意向合同签订【第五篇】

发包方:(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)

一、 工程概况

1、 施工地点:

2、 施工范围:甲方总包范围内的装饰工程标段。

3、 承包方式:除建设方提供的设备及材料外,乙方包工包料。

4、 总价款:乙方分包范围内经甲方按规定扣除税费及管理费的结算总额。

5、 工期:甲方合理、规范条件下的指定工期。

二、 双方责任的约定

1、 甲方责任

(1) 甲方应在开工前向乙方进行现场交底,做好各项进场必备条件,说明注意事项。

(2) 做好各专业协调工作。

(3) 根据乙方提供的资料按时办理各项签字手续。

2、 乙方责任

(1) 参加甲方组织的施工设计方案现场交底。

(2) 乙方在施工期间全面承担乙方工程的管理和施工职责,对工程质量、安全、进度负责,保证所供材料质量。

(3) 乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装

三、 工程付款方式:

1、 乙方进场后按甲乙双方协议付预付款。

2、 甲方依据建设方审定的月进度款向乙方付款。

四、 协议经双方签字生效后,双方必须严格遵守。

五、 本意向书签订后,甲乙双方应共同协商,尽快就本项目合作签订正式的分包合同。

六、 本意向书一式 2 份,甲、乙双方各执一份,协议附件为本协议的组成部分,具有同等法律效力。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

甲方代表(签字): 乙方代表(签字):

签订日期: 年 月 日

48 1068812
");