建设工程合同实用指南汇聚【汇编8篇】
【请您参阅】下面供您参考的“建设工程合同实用指南汇聚【汇编8篇】”是由阿拉网友精心整理分享的,供您阅读参考之用,希望此例范文对您有所帮助,喜欢就复制下载支持一下小编了!
建设工程合同实用指南【第一篇】
建设工程合同按照工程不同的性质、阶段、内容通常可作如下分类:
工程总承包合同、承包合同、专业分包合同、劳务分包合同。
工程总承包合同,又称为“交钥匙承包合同”,亦即发包人将建设工程的勘察、设计、施工等工程建设的全部任务一并发包给一个具备相应的总承包资质条件的承包人。
承包合同,是指总承包人就工程的勘察、设计、建筑安装任务分别于勘察人、设计人、施工人订立的勘察、设计、施工承包合同。
专业分包合同,是指施工总承包企业将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑企业完成的合同.如单位工程中的地基、装饰、幕墙工程。
劳务分包合同,是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的合同。
固定价合同、可调价合同、成本加酬金合同。
其中固定价合同可分为固定总价合同和固定单价合同;可调价合同可分为可调总价合同和可调单价合同。
主体结构合同、地基与基础合同、设备安装合同、水电合同、装修合同、电梯合同、幕墙合同、弱电工程合同、锅炉合同、垃圾处理合同、室外道路合同、园林绿化合同等。
建设工程合同实用指南【第二篇】
2、工作目标:_________________(略)的利益。
3、工作内容:_________________选取(略)(略)建设工程施工合同纠纷案提供专项法律服务。
4、工期:_________________。
5、标段划分:_________________本项目划分为采购个标段。
1、比选申请人须具(略)执业许可证,执业许可证经年检合格;。
2、(略)及委派律(略)政处罚;。
3、在(略)市有(略)所,拥有健全的组织机构(略)管理制度;。
4、主办律师执业年限x年(含)以上,具有较丰富的经验、较强的沟通能力。
(1)购买人须是法定代表人和项目负责人本人持有效身份证明及单位介绍信;。
(2)注册于中华人民共和国的企业法人营业执照副本;。
(3)资质证书副本(若有)。
2、比选文件每套售价x元,售后不退。
3、比选人不提供邮购比选文件服务。
1、比选文件递交截止时间(比选截止时间,下同)x日x时x分,地点为达华工程管理(集团)有限公司会议室。((略)市(略)区草市街号)。
2、逾期送达的或者未送达指定地点的比选文件,比选人不予受理。
比选人:_________________(略)(略)。
联系电话:_________________。
比选代理机构:_________________达华工程管理(集团)有限公司。
地址:_________________(略)市(略)区草市街号。
电话:_________________。
传真:_________________。
建设工程合同实用指南【第三篇】
发包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
工程地点:承包范围:外门脸底商平开门、旋转门、铁艺装饰门楣工程。
工期:本工程自20xx年10月15日开工,于20xx年12月30日前竣工。
工程质量:达到国家规定的装饰验收标准(jgj73—91)。
结算方式:按双方约定单价为结算依据。
注:(双方约定单价明细为本合同附件)。
合同价款:
(人民币大写):
注:(按双方约定单价和实际工程量为结算依据)。
以上只作为首付款依据,施工图由乙方自行设计,经设计单位确认后方可施工。向乙方提供施工所需的水、电等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定及甲方的相关规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。
、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作.
、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。
、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。
、此工程于11月15日—20日供热,若供热前乙方需保证封闭结束,如不能封闭需考虑临时封闭措施。
、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(jgj73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(gbj300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
、本工程质量应达到国家质量评定优良标准。
、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与此验收手续。甲方不按时参加隐蔽中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。
、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知7日内组织验收、并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。乙方应向总承包方提供相关资料以备主体验收。
、双方商定本合同价款采用固定综合单价。:
、付款方式:第一次付款签定合同之日后,甲方首付款30%。
第二次付款工程完成70%以上,付款30%。
第三次付款工程完成90%,付款20%。
第四次付款按双方商定结算价格结清,付款17%。
第五次付款尾款3%质保金一年。
凡由乙方采购的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
、甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
、由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,经乙方书面通知甲方修改方案,因甲方不进行修改方案,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。
、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
、因施工所造成一切人员伤亡及财产损失由乙方负责并承担。
、未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。
、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。
、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
本合同在履行期间,双方发生争议时,协商解决或向人民法院起诉。
、本合同正本肆份,双方各执贰份。
、本合同履行完成后自动终止。
甲方:乙方:年月日:
建设工程合同实用指南【第四篇】
依照《中华人民共和国民法典》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规,根据工程的实际情况,遵循平等、自愿、公平诚信的原则,对本工程建设项目,经双方协商一致并达成一致意见,签订本合同。
一、工程名称:____________________________
二、工程地点:____________________________
三、工程施工建设范围:
厂房单体、水泵房、门卫、电信弱电机房、物业用房、垃圾房、绿化浇灌、景观照明等配电。开关站设备及安装、10 kv电缆排管及敷设、箱变设备及安装、箱变及分支箱设备基础土建施工、分支箱设备及安装、电力排管过河顶管工程施工、 kv低压出线电缆排管及敷设、电缆排管后沟槽覆土、分支箱出线电缆排管及敷设直至单体厂房计量电表箱设备及安装、挂表送电。
四、承包方式:
合同总价一次性包干闭口合同。工程总价不因法律、法规、国家政策变化而调整;不因供电部门价格变化(含材料调价)及供电部门预算、设计、工询方案变化而变更。
五、工程期限:
自_________年_________月_________日进场施工至_________年_________月_________日电力排管和设备安装竣工(在前述期限内,乙方完成工程经供电部门及甲方验收通过并确保_________月_________日送电至用户终端)。
六、工程总造价:
合同一次性包干总价为人民币_________元整(元)该总价已包括:开关站设备及安装、10 kv电缆排管及敷设、箱变设备及安装、箱变及分支箱设备基础土建施工、分支箱设备及安装、电力排管过河顶管工程施工、 kv低压出线电缆排管及敷设、电缆排管后沟槽覆土、分支箱出线电缆排管及敷设直至单体厂房计量电表箱设备及安装、挂表送电。即完成上述内容而向电力公司支付的所有配套费用。
七、付款方式:
1、合同签订后十日内甲方向乙方预付人民币_________万元。
2、甲方支付给电力公司的用于电力配套费用(该电力配套费用由甲方直接支付电力公司,并在本合同总价中予以扣除,不足部分由乙方支付)。
3、在工程验收合格且送电后三十日内结算余款(如有)付至总造价的_________%。
4、 %余款(如有)在竣工备案通过后的二年保修期到期后个工作日内付清。
八、设备、材料、质量认定:
1、乙方供应的材料、设备明细表见附件(含数量、技术参数及指标)。
2、乙方供应采购的设备,必须附有产品合格证及相关质量检验报告才能用于工程,任何一方认为对方提供的材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,由供货方将其运出场外,其复验费由供货方承担。
3、无合格证及相关质量检验报告的材料、设备不得用于本工程。
4、任何一方犯有失职或者渎职,提供不合格材料、设备,用于本工程的,由此引起的一切后果由责任方自行承担。
5、乙方供应采购的材料、设备,如未按期供应或规格质量不符合供电公司验收要求,延误工期,因此造成的另一方损失,由责任方负担。
九、甲、乙双方责任和义务:
1、甲方责任和义务:
(1)甲方及时提供向供电部门办理用电申请所需的资料;出具电气安装配套委托书。
(2)甲方协助配合乙方做好施工现场的前期准备工作。解决施工车辆进出的通道,使施工场地具备施工条件,满足施工运输的需要。
(3) 提供施工场地范围内的地下管线资料,对资料的真实准确性负责。向乙方提供完整的安装施工图纸2套。
(4)组织设计单位、施工单位参加的施工图纸交底会,并做好交底内容纪要。
(5)协调解决乙方与监理单位及其他相关单位在施工中的相互配合,杜绝施工区域内乙方的设备、材料、机械等被毁坏、盗窃事情的发生,以便乙方的施工工程能按计划有序而顺利的进行。
(6)派驻施工现场的工程代表,对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查,负责设计图纸问题的处理,负责设计变更,工程中间验收、工程进度、拨款的签证和其他必需的签证。
(7)根据工程进度的实际情况、及时组织对工程的竣工验收,配合乙方做好工程决算工作。
2、乙方的责任和义务:
(1)负责本项目的用电工询、方案设计、审批、流转、设备、材料、安装调试、施工、施工监理、挂表、办证、申领用户电表等相关手续办理并承担费用。按经甲方确认的由供电部门出具的工询方案,设计及材料设备,并组织实施。
(2)编制施工组织设计(或施工方案),施工进度计划,工程量及时送甲方(甲方指定代表),积极做好各项施工准备工作。
(3)按合同约定的工程范围,完成工程所需的材料、设备的采购、供应和管理。
(4)严格按照施工图与说明书进行施工,按经甲乙双方确认的由供电部门出具的供电方案、设计及材料设备,并组织实施,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付。
(5)遵守政府有关主管部门对施工场地的要求,不防碍交通、降低施工噪音以及环境保护和安全生产等管理规定,按规定办理有关手续。承担由于自身安全措施不力,造成自身或外单位安全事故责任和因此发生的费用。
(6)参与竣工验收,向甲方提供有关竣工资料,办理工程竣工决算。
(7)在合同书上显示的保修期内,属于乙方责任的工程质量问题,负责无偿修理。
十、工程质量检查验收:
1、乙方必须严格按照施工图纸,并按照国家颁发的有关规范、规程进行施工,接受甲方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。
2、乙方按工程进度,及时向现场监理人员提供关于工程质量的技术资料,便于监理人员掌握工程进度中的质量问题。
3、隐蔽工程由乙方自检后,填写《隐蔽工程验收单》,提前48小时通知现场监理人员及甲方进行检查验收,合格后方可进行下一工序。如监理人员未按时检查验收,乙方采取自检、互检确认合格后可继续施工。但应将自检、互检的质量情况通知给工程监理或甲方指定人员,甲方及监理的质量检验不能免除乙方施工本身应承担的责任。乙方隐瞒真相,以次充好,产生返工造成损失应由乙方负责。
4、工程质量达不到约定标准的部分,现场监理人员一经发现,要求乙方整改或重新施工,乙方应按工程质量标准拆除和重新施工,直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担拆除和重新施工的费用,工程不予顺延的责任。
5、如有变更设计或新施工方案,应以书面形式经供电部门和甲方确认后方可实施。
6、工程竣工验收,应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知单、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
7、工程验收后、乙方按规定整理提供完整的技术档案资料,经双方协商确定验收时间,由甲方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后,双方签署交工验收证书之日起,并将工程移交给甲方管理。如甲方收到竣工报告通知后10天内无任何理由不组织验收,无理拖延时间而引起失窃破损,从第11天起甲方应承担工程保管及一切意外责任。
8、已竣工未进行竣工验收的工程,不能作为竣工工程,仍由乙方负责保管,甲方不得动用,若甲方提前使用或擅自动用,即视同交验,如发生人身伤害、损坏设备等其他问题由甲方承担责任。
9、竣工验收合格已交于甲方的工程,按合同书要求由乙方负责施工的工程,乙方负责保修两年。
10、本工程甲方委派为项目经理,为工地代表。乙方委派
为项目经理,为现场负责人。双方项目经理驻现场代表在工程进行中签署备忘录、工程内容、设备材料及其他相关签证等文件。
不属于保修期的范围内容:
1、甲方人员缺乏技术指导和技术水平,擅自解剖电器设备而造成损坏。
2、甲方违反电气操作规程,引起火灾、爆炸等大面积设备损坏。
3、甲方擅自增加容量。
4、在保修两年期间,未通知保修单位,甲方擅自调换设备部件。
十一、其他情况:
1、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,
由甲方在七日内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件。
2、在施工中如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到安全部位。
3、在施工中,如发现甲方投资不足,不能按时拨付工程进度款,直接导致工程中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方承担。
十二、安全施工:
安全协议由甲乙双方在开工前制订。
十三、违约责任:
1、乙方的责任:
(1)因乙方施工及材料设备、工程质量不符本合同规定的,负责无偿返工、更换、修理。
(2)工程未按本合同规定的工期如期完工并验收合格且送电交付使用,造成甲方损失的,除按每逾期一天按合同总价万分之三向甲方支付违约金外,还应赔偿甲方由此造成的实际损失(包括甲方逾期交房支付给小业主的违约金)。
(3)乙方现场的施工管理纳入总包管理范围,乙方必须配合总包施工总进度计划,由于乙方的本身原因造成总包单位延误原定工程进度计划,致使总包单位总工期延误,每延误一天按合同总价万分之三支付甲方违约金外,还应赔偿甲方由此造成的实际损失(包括甲方逾期交房支付给小业主的违约金)。
(4)乙方在施工中,由于自身原因造成现场施工的其他单位的半成品和成品的损坏,乙方承担由此造成的实际损失。
2、甲方的责任:
(1)未能按合同规定履行责任,工期得以顺延。
(2)未按规定时间向乙方履行付款义务的,按应付未付价款以每日万分之三支付违约金。
十四、争议的解决方式:
合同执行过程中发生争议,双方应及时协商解决,协商不成时,均可直接向人民法院起诉。
十五、附则:
1、本合同条款如对特殊情况未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款。作为本合同之附件,与本合同具有同等效力。
2、本合同一式肆份,甲乙双方各执正本壹份,副本壹份。本合同自双方代表签字、加盖双方公章或合同专用章即生效。工程竣工验收符合要求,保修期满,结清工程款后失效。
十六、其它条款:
附件1乙方供应的材料、设备型号规格明细表及价格目录清单加盖公章作为合同附件具有同等法律效力。
附件2工程方案及预算书
附件3原中标书
附件4营业执照
附件5资质证书
附件6公司出具本项目负责人委托书
甲方(盖章):__________
法定代表人或授权代表签字:________________
_________年_________月_________日
乙方(盖章):________________
法定代表人或授权代表签字:____________
_________年_________月_________日
建设工程合同实用指南【第五篇】
1、工程质量缺陷不适用“出售质量不合格的商品未声明的”一年的短期时效,而适用一般诉讼时效为二年。
2、施工过程中出现的地基基础、主体结构以及竣工验收各阶段的施工质量缺陷争议,其诉讼时效自阶段质量验收发现缺陷或阶段质量验收未通过时起算;如质量缺陷争议已委托鉴定的,自鉴定单位出具鉴定意见后二年。
3、如合同约定发包人提出质量缺陷主张有除斥期间的,发包人在除斥期限届满未主张即丧失诉讼时效。
4、工程交付使用后,发包人主张承包人的工程保修责任,诉讼时效根据工程不同部位的最低保修年限而定:
(3)工程主要部位即地基基础和主体结构的保修责任,诉讼时效根据工程设计的不同结构形式而定:
农村的砖木结构的房屋为不少于设计年限30年后二年;。
城市的砖和混凝土结构的房屋为不少于设计年限50年后二年;。
城市的钢结构房屋为不少于设计年限100年后二年。
5、对承包人在缺陷责任期内应保修而未保修的责任,发包人的诉讼时效为缺陷责任期届满后二年。
程款纠纷案件有关确认时效和返还时效的特殊性。
一、诉讼时效中止。
概念:诉讼时效中止是指在诉讼时效期间的最后6个月内,因法定事由而使权利人不能行使请求权的,诉讼时效期间的计算暂时停止。从中止时效的原因消除之日起,诉讼时效期间继续计算。依诉讼时效的中止,其已经过的期间仍然有效,待阻碍时效进行的法定障碍消除后,时效期间继续进行。
发生诉讼时效中止的法定事由:
(1)不可抗力。
(2)法定代理人未确定或丧失民事行为能力。
(3)其他。例如继承开始后,继承人或遗产管理人尚未确定时,其时效可中止等等。
诉讼时效中止的法律效果:
(1)法定事由发生前已经过的时效期间仍为有效,法定事由经过的期间为时效中止期间,不生时效期间的效力,法定事由消除后,时效期间继续进行。
(2)法定事由发生在最后6个月内,如法定事由消除后,剩下时效期间不足6个月,应否补足其为6个月,民法通则未予规定,通说认为应该补足6个月。
诉讼时效中止适用于最长诉讼时效期间以外的诉讼时效期间类型。
二、诉讼时效中断。
概念:诉讼时效中断是指因有与权利人怠于行使权利相反的事实,使已经过的时效期间失去效力,而须重新起算时效期间的制度。
发生诉讼时效中断的事由:
(1)权利人之请求。关于请求的方式,法律无明文规定,口头、书面均可。请求之相对人除义务人外,权利人若向主债务之保证人、债务人的代理人及财产代管人提出请求的,亦发生请求的效果。
(2)义务人的同意,同意的方式,对此法律未有限制,口头或书面、明示或默示,均可,而且也不问义务人的同意是否有中断时效的目的。同意之表示人原则上应为义务人本人,义务人的代理人于授权范围内而为同意的,亦发生同意的效果,但保证人等同意履行义务的意思,对主债务人不生同意之效果。同意之相对人,原则上亦为权利人或权利人之代理人,对第三人为同意,不生同意的效果。
(3)提起诉讼或仲裁。权利人若以有效的判决、裁定、调解协议等法律文书,向法院申请执行程序的,亦发生与起诉同等的中断时效的效果。但是,权利人于起诉后又撤诉的是否发生诉讼时效中断,法律没有明确规定,通说认为发生中断时效的效果。
诉讼时效中断的法律效果。诉讼时效中断的事由发生后,已经过的时效期间归于无效,中断事由存续期间,时效不进行,中断事由终止时,重新计算时效期间。但如何确认中断事由的终止,因事由的性质有别而有所不同:
(1)因请求或同意中断时效的,书面通知应以到达相对人时为事由终止;口头通知应以相对人了解时为事由终止。在时效期间重新起算后,权利人再次请求或义务人再次同意履行义务的,诉讼时效可再次中断。
(2)因提起诉讼或仲裁中断时效的,应于诉讼终结或法院作出裁判时为事由终止;权利人申请执行程序的,应以执行程序完毕之时为事由终止。
(3)因调解中断时效的,调处失败的,以失败之时为事由终止;调处成功而达成合同的,以合同所定的履行期限届满之时为事由终止。
建设工程合同实用指南【第六篇】
根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,为明确双方施工过程中的权利,义务和责任,双方本着实事求是的原则结合本工程的具体情况,经协商达成如下合同条款。
工程名称:_____________。
工程地点:局前街。
建筑面积:43000㎡。
承包范围:地上一,二,三,四层,空调系统及末端设备安装调试(主机房设备除外)。
承包方式:包工,包料,包工期。
本工程总造价:根据甲方认可设计通风工程图,暂定价_____________元(陆佰万元整)。
开工日期:批准日期以开工报告为准。
本工程工期:为____日历天(指隐蔽工程),涉及装璜工程部分双方另行协商工期。
质量等级:合格。
合同使用语言文字:汉语。
适用法律,法规:中华人民共和国和_____________的法律,法规。
适用标准,规范:gb50243—97及有关规程。
图纸提供日期:________年____月____日
图纸提供套数:______套。
配合乙方办妥施工各种证件和手续。
在开工前10天保做好三通一平交乙方使用,并保证施工期间的正常使用。
做好各个施工单位组织协调工作。
清除施工现场各类障碍物,解决乙方施工用房,包括材料堆放中转场地临时设施用房。
驻派工地现场代表人全权负责施工工程各项审批(隐蔽工程验收,签证,工程量的核定工作,具备有效法律凭证)。
向甲方,监理提供月工程进度计划表。
施工现场做到文明施工,符合__________工程管理条例,做好各项安全措施,若造成人员伤亡事故,责任自负。
所用的施工机械设备必须符合__________环保要求。
积极配合各个施工单位组织协调工作。
严格执行有关施工规范,施工标准,严格控制施工质量,如不按各项施工规范造成经济损失自负。
乙方接到审批签证的施工图且于设计交底后15天内向甲方提供施工组织设计和施工进度表。
甲方接到乙方施工组织设计和施工进度计划表后5天内予以书面回复(批准或要求乙方修改)逾期不复的,乙方可认为甲方已批准。
乙方在接到甲方要求修改施工组织设计或计划进度表的当天,应给甲方相关内容的明确答复,逾期不复的,甲方或认为乙方已同意修改。
若乙方在施工过程中违反本合同,或发生质量事故,安全事故,甲方可发书面停工通知单,并在2天内提出处理意见。
若乙方在施工过程中由于甲方原因造成停工,误工等,由甲方承担经济损失,相应顺延工期,停工责任在乙方,由乙方承担发生的费用。
工程量变化和设计变更。
非乙方原因造成的停电,停水,一周累计超过8小时。
不可抗力自然灾害。
甲方确认的其它因素。
乙方应认真按照施工规范,标准和设计要求施工,随时接受甲方代表检查,不合格现责令返工,修改,费用自负。
因甲方不正确指令或其它非乙方原因引起的经济支出,由甲方承担,并相应顺延工期。
由于第三方原因造成的工程质量问题或事故,乙方应及时采取补救措施,由第三方赔偿经济损失,甲方负责办理签证结算给乙方。
日期:_____________
建设工程合同实用指南【第七篇】
供货方:____________(以下简称甲方)
需货方:____________(以下简称乙方)
乙方因工程建设的需要,向甲方购买建筑材料,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》级替他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,特订立本合同,双方共同遵守,订立以下条款。
1、工程名称:阳信水落坡文化创意中心
2、阳信县水落坡乡辛马村
乙方工程建筑所需的水泥、沙子、石子、粘土砖全部从甲方购买,如甲方无法提供乙方所需要的建筑材料型号,甲乙双方协商解决。
乙方根据工程进度,所需的建筑材料分期分批向甲方购买。乙方每次需货时,应提前三天通知甲方所需的建筑材料,经甲方确认后甲方应在2日内将乙方所需材料送到乙方指定的工地。乙方指定专人对甲方材料进行验收并在送货单上签字确认。
乙方使用的建筑材料应向建筑工程所在地的区级质量管理部门检测并出具检验报告,承担其费用,经检验合格则可使用,乙方在收货后三日内未将货物送检或将货物投入使用的,则视为乙方验收合格。
甲方提供的建筑材料,沙子垫资300方一次性付清,石子垫资300方一次性付清,水泥垫资200顿一次性付清,粘土砖垫资20万片一次性付清。如果乙方没有按时如数支付建筑材料款,则乙方应赔偿所欠款的日计千分之三的违约金,甲方有权对乙方停工并追要货款,未到的其债务视为到期,乙方应立即支付全部的货款。
在履行本合同中若发生纠纷,双方约定诉讼管辖地为供货方(甲方)住所地人民法院。
本合同双方签字盖章后生效,本合同一式2份,甲乙双方各执一份。
本合同订立地点:____________本合同双方约定签字盖章后生效。
供货方(公章):____________需货方(公章):____________
法人代表:____________法人代表:____________
身份证号码:____________身份证号码:____________
电话:____________电话:____________
日期:____年_____月_____日日期:____年_____月_____日
建设工程合同实用指南【第八篇】
建设单位:________(以下简称甲方)
建筑单位:________(以下简称乙方)
经双方协商就马集中学工程问题签订如下合同:
一、工程地点:马集中学
二、工程名称:________
三、承包方式:________
四、开工日期:________
五、竣工日期:________
六、工程造价:________
七、支付办法:竣工验收合格后全部付清。
八、甲乙双方职责
(一)甲方
1、现场负责做到三通一平:水通、电通、路通,现场平整。
2、协助乙方疏通当地有关关系。
3、确保资金按进度到位。
(二)乙方
1、按甲方要求施工,确保工程质量。
2、确保工期,工期为天。
3、教育职工文明施工。
4、做好安全生产,安全事故由乙方自行负责。
九、其他未尽事宜,双方协商后,以补办的文字手续为准,其补充的条款具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日