2024年工程三方协议意思 工程三方协议优推5篇

网友 分享 时间:

【导读预览】此篇优秀范文“2024年工程三方协议意思 工程三方协议优推5篇”由阿拉题库网友为您整理分享,以供您参考学习之用,希望此篇资料对您有所帮助,喜欢就复制下载支持吧!

工程三方协议意思【第一篇】

乙方(简称乙方):________________

丙方(简称丙方):_________________

1、丙方为乙方下属分公司,承接总公司委托的业务。

2、甲方和乙方签定的_____________工程分包施工协议内容全部有效,全部内容由乙方委托丙方实施。如有任何经济纠纷或法律纠纷,仍由乙方承担责任。

3、原甲方应付乙方该工程的全部款项现由甲方直接支付给丙方并由丙方开具相应的____________发票给甲方。

乙方(简称乙方):________________

丙方(简称丙方):_________________

___________年_________月_______日

工程三方协议意思【第二篇】

出租方(以下称甲方):

承租方(以下称乙方):

甲方同意将自己的产权商铺出租给乙方,双方在法律的`基础上,经友好协商,制定如下协议:

一、房屋地址

甲方出租的商铺坐落于街号,建筑面积平方米。

二、租赁期限

双方商定房屋租期为_____年,自_____年__月__日起至______年__月__日止。

三、乙方有下列情形之一的,出租方可以中止合同,收回房屋:

1、未经出租方同意乙方擅自将房屋转租、转让或转借的;

2、乙方利用乙方屋进行违法经营及犯罪活动的;

3、乙方拖欠租金累计达____天的,并赔偿违约金____元。

合同期满后,如出租方仍继续甲方屋,乙方享有优先权。但租金按当时的物价及周围门市租金涨幅,由双方协商后作适当调整。

四、租金及交纳方式

1、每月租金为人民币______,大写:____________元整。

2、乙方以现金预付形式向出租方支付租金,租金定为每___支付一次,第一周期租金乙方应于本合同签署之日支付给租赁方。后期,乙方于租金到期日前向租赁方预付下期租金。

3、乙方必须按照约定时间向甲方缴纳租金,如无故拖欠,甲方将有权向乙方每天按实欠租金的%加收滞纳金。

五、租赁期间房屋修缮

出租方将房屋交给乙方后,乙方的装修及修缮,出租方概不负责,其经营情况也与出租方无关;租期结束或中途双方协商解除合同,乙方不得破坏已装修部分及房屋架构。

六、各项费用的缴纳

1、物业管理费:乙方自行向物业管理公司交纳;

2、水电费:由乙方自行缴纳;(水表底数为_________度,电表底数为_______度,此度数以后的费用由乙方承担,直至合同期满)。

3、维修费:租赁期间,由于乙方导致租赁房屋的质量或房屋的内部设施损毁,包括门窗、水电等,维修费由乙方负责。

4、使用该房屋进行商业活动产生的其它各项费用均由乙方缴纳,

七、出租方与乙方的变更

1、如果甲方将房产所有权转移给第三方时,合同对新的房产所有者继续有效。甲方出卖房屋,须提前_______天通知乙方,在同等条件下,乙方有优先购买权。

2、租赁期间,乙方如因转让或其他原因将房屋转租给第三方使用,必须事先书面向甲方申请,由第三方书面确认,征得甲方的书面同意。取得使用权的第三方即成为本合同的当事乙方,享有原乙方的权利,承担原乙方的义务。

八、违约金和违约责任

1、若甲方在乙方没有违反本合同的情况下提前解除合同或租给他人,视为甲方违约,负责赔偿违约金_______元。

2、若乙方在甲方没有违反本合同的情况下提前解除合同,视为乙方违约,乙方负责赔偿违约金_______元。

3、乙方违反合同,擅自将乙方屋转给他人使用的视为违约,应支付违约金

_______元。如因此造成乙方屋损坏的,还应负责修复或赔偿。

九、免责条件

若租赁房屋因不可抗力的自然灾害导致损毁或造成承租人损失的,双方互不承担责任。租赁期间,若乙方因不可抗力的自然灾害导致不能使用租赁房屋,乙方需立即书面通知甲方。

十、争议的解决方式

本合同如出现争议,双方应友好协商解决,协商不成时,任何一方均可以向人民法院起诉。

十一、本合同如有未尽事宜,甲、乙双方应在法律的基础上共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。

十二、本合同双方签字盖章后生效,本合同1式2份,甲、乙双方各执1份。

出租方(盖章):

乙方(盖章):

日期:年月日

三方付款协议书

三方股份协议书

三方协议书模板

工程技术咨询合同协议

工程合同补充协议书

设备租赁三方协议书

工程三方协议意思【第三篇】

三方协议书

建设方: (以下简称甲方)

总包方: (以下简称乙方)

分包方: (以下简称丙方)

为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任, 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。

一、总包服务费:本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。

二、工程概况:

工程名称:

工程地点:

工程内容:

工程承包范围:以工程实际测量记录、工程平面图为准。

三、合同工期:

根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为 天(日历天),自 年 月 日开工至 年 月 日竣工验收。

四、工程质量:

1、工程质量等级:一次性验收合格为本合同的合约条件。

2、工程质量标准:丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施,质量必须达到合格。

3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。

4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。

五、合同价款:

合同定价(大写):暂定人民币 元整

(小写): 元,工程款按最后实际工程量结算下浮 %结算。

六、决算依据:

本工程套用《xx省市政工程预算定额》(2003版)、《xx省建设工程施工取费定额》(2003版);材料价格执行 年 月《xx建设工程造价信息》(xx栏),取费标准综合取费按市区三类中间值计取。

七、合同价款调整:

设计变更:工程量增减由业主单位签证后结算。

八、工程款支付:

待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。

九、建设方责任

1、负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。

2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。

十、总包方的工作

1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。

2、负责现场临时水电的统一管理。

3、在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。

4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。

十一、分包方的工作

1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。

2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。

3、遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的`管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。

4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。

5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。

6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。

7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。

8、负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。

9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。

十二、违约责任

1、分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。

2、造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。

3、提供给总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保市政工程的验收合格。

十三、组成合同的文件:

1、本工程合同书;

2、施工图纸;

3、工程预算书;

4、规范、标准及其它技术文件;

5、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。 十四、其他事项:

丙方在施工及保养期限内必须做好安全防范工作,当发生意外事故均由丙方自行负责,与甲、乙方无涉。

未尽事宜,由甲、乙、丙三方协商解决。本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。

兹证明双方签订如下:

建设方(签章) :

法人代表(或授权委托人)签署: 年 月 日

总包方(签章) :

法人代表(或授权委托人)签署: 年 月 日

分包方(签章) :

法人代表(或授权委托人)签署: 年 月 日

签订地点:

签订日期: 年 月 日

具体情况是:(关于工程施工的)甲方是投资方,乙方是城建方(总包),丙方是分包单位。三方协议具体内容为:甲、乙、丙三方各履行的责任和权利等。关于付款:乙方按合同支付丙方工程款,但需要甲方担保,若乙方不按合同支付丙方工程款,甲方有权利从拨给乙方的工程款中扣除丙方工程款部分,支付给丙方。(也就是甲控)

工程三方协议范本,仅供参考。

建设单位: (以下简称甲方)

总包单位: (以下简称乙方)

分包单位: (以下简称丙方)

经甲、乙、丙三方协商同意,乙方将xx防水工程分包给丙方施工,为明确三方的责权利关系,经协商达成如下协议。

一、工程名称: 。

二、工程地点: 。

三、工程内容: 。

四、工程造价:约xx万元,x元/平方米,按防水工程实体的防水外表面积(按规范要求应做附加层的部分另计算单层面积,但搭接层不重复计算面积,只计算单层面积)进行结算。

五、承包方式:包工、包料、单价一次包死(包括材料费、人工费、机械费、管理费、检验检测费、税金、风险费等所有费用)。

六、工期:20xx年x月x日至20xx年x月x日,开工日期以乙方通知为准。如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。

七、质量:符合国家现行规范标准要求。

八、材料要求:所用材料应提供材料的相关质量证明文件,按照要求进行检验并承担有关费用。防水及附属材料必须用原生材料生产,否则除更换为原生材料生产外,施工方承担工程造价20%的违约金。

九、材料规格及厂家:材料为“奥斯泰”牌pvc防水卷材,厚和“奥斯泰”牌ast合成高分子防水涂膜,厚。山东聊城天龙建设发展有限公司生产。

十、工程款支付方式:(1)材料进场后付合同价款的40%;(2)底板施工完毕后付合同价款的40%;(3)挡土墙施工完毕经验收合格结算完毕后付至合同价款95%;(4)留5%作为工程保修金,一年内付清。

1、甲方和乙方有权对丙方的施工进行监督、检查、指导、服务,协调内部关系,有权对违反规定的行为进行处罚。

2、丙方必须严格组织施工,服从管理,配合各种检查,确保工程质量。

3、施工过程中丙方应杜绝重大伤亡事故,如出现安全事故,造成人员伤亡或财产损失均由丙方全部承担。

4、丙方应保障甲、乙方免于承担因丙方原因造成的任何索赔、赔偿、诉讼等任何费用和责任,如发生以上情况,其所有责任和费用均由丙方承担。

5、本工程由丙方的直属队伍施工,不得转包、分包。如发现转包、分包,甲方有权终止合同,甲方不支付丙方已发生的费用。

6、总包单位取费、计税后扣除防水所发生的一切费用。上述费用与丙方无关。 十二、竣工验收:工程竣工前丙方应按乙方的要求整理好一切必备的资料并交乙方,如延误承担有关责任和损失。

十三:违约责任:

1、因丙方原因,工程每拖期一天,罚500元。

2、出现质量问题,丙方承担甲乙方由此造成的一切经济损失。

十四:工程保修:丙方负责工程的保修并支付发生的费用。

十五、争议:发生争议,应协商解决,如协商不成,均可向甲方所在地法院提起诉讼。

十六、本协议一式三份,三方各执壹份。

十七、本协议签字盖章后生效,未尽事宜,另行商定。

甲方:(盖章) 法定代表人

(或委托代理人)

乙方:(盖章) 法定代表人

(或委托代理人)

丙方:(盖章) 法定代表人

(或委托代理人)

二〇xx年四月一日

-->

工程三方协议意思【第四篇】

建设单位:(以下简称甲方)

建设单位分包项目施工单位:(以下简称乙方)

施工承包单位:(以下简称丙方)

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及其它有关法律法规,在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上,甲方将部份分项工程分包给乙方施工。为了明确各方在施工过程中权利、责任和义务,确保工程顺利完成,经甲乙丙三方友好协商,现达成如下协议:

一、概况:

1、工程名称:

2、工程地址:

3、乙方分包内容及范围:

4、丙方施工承包协议另行签订。

二、甲方责任

a、质量管理责任:

1、甲方及监理单位对乙方提供必要的施工图及技术服务;

b、安全文明责任:

1、 提供乙方、丙方必备的安全生产措施费用。

2、甲方及监理单位对乙方、丙方的安全生产进行监督管理与统一协调,乙方、丙方积极服从。

3、甲方及监理单位应对乙方、丙方所报安全专项方案进行审批。定期或不定期对乙方安全教育记录、安全技术交底、班前安全活动及施工现场安全生产情况进行检查。对发现的安全问题或隐患,有责任和义务要求乙方、丙方进行整改。

4、甲方及监理单位不得以直接或间接形式向要求乙方使用不合格的安全用具、材料、设备等,不得向乙方提出有悖于安全管理的要求。

5、乙方进场前,甲方及监理单位应提前通知丙方,乙方应服从丙方对施工场地、材料堆放、加工场地以及生活区的统一规划安排。乙方进场后,由甲方及监理单位对乙方、丙方的安全生产、文明施工进行共同管理。

6、甲方及监理单位应对乙方在施工现场内需动用明火作业的部位实行书面申批手续。

7、对乙方安全文明管理不到位的或不服从安排的,甲方有权对乙方进行处罚或清除出场。

c、进度管理责任:

1、甲方及监理单位应结合本工程总进度计划对乙方所编制的进度计划进行审批。

2、由于工程变更或其它非乙方原因造成的工程延误,甲方及监理单位应对乙方所报的合理化进度计划调整计划及签证进行审批。

三、乙方责任

a、质量管理责任:

1、乙方必须以本工程的施工图纸和相应的现行国家施工规范、施工质量验收标准、操作规程以及相关的行业标准为施工的依据和标准。严格按甲方提供的施工图、变更和技术交底进行施工。

2、乙方必须向甲方及监理单位以书面形式明确从事本工程施工质量管理的专职质检员名单。所有现场施工人员必须有服从甲方及监理单位的统一管理。对甲方及监理单位提出的质量问题或隐患,乙方应及时予以整改。对不服从管理或因质量问题不及时整改而造成工程后患或其它负面影响的,甲方及监理单位有权进行处罚。

3、对进场使用的原材料或半成品和构配件,乙方单位应及时会同甲方及监理单位进行有见证取样复试合格,试验合格后方可投入使用。严禁不合格的原材料或半成品和构配件投入工程中使用。

4、本工程的施工质量实行“样板制”。乙方进场施工时,应进行样板施工,在样板施工完成质量报验得到甲方及监理单位认可后方可进行批量施工。

5、乙方必须实行严格的“三检制”,即:自检、互检、交接检。已施工完成的成品,在经过严格的“三检制”合格后,报甲方及监理单位进行验收。在验收合格后,方可进行下道工序施工。

6、施工过程中,如发现专业设计存在的问题、施工存在的问题或与其它专业产生工序交叉冲突以及其它问题时,应及时与甲方及监理单位进行沟通解决。严禁私自做主,盲目施工。

7、乙方对已施工完成的成品或半成品应采取有效措施进行妥善保护。因保管不善引起的一切后果均由乙方自行承担。

8、对乙方分包范围内的施工质量及质量保修工作,乙方必须向甲方及监理单位负责并以书面形式明确。 9、因乙方的施工质量不合格或达不到要求而影响到本工程最终交工验收的,甲方将根据实际情况追究乙方的相关责任。

10、乙方施工完成的工作内容经甲方及监理单位验收合格后,乙方应及时做好签证资料。

11、乙方对本分包工程资料的及时性、完整性负责。分包工程最终完工验收合格后乙方编制成完整资料交付甲方或监理单位,由甲方或监理单位转交丙方统一汇总形成最终工程交工资料。

b、安全管理责任:

1、乙方必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。

2、乙方的现场施工人员必须严格遵守国家安全施工规范和省、市的建设工程施工安全规程,落实《建设工程安全生产管理条例》中施工单位安全责任。

3、乙方的外来人员进场应有有效身份证明,并应按规定要求自动办理驻石暂住手续及其它手续。

4、乙方进场施工前必须按国家建筑工程安全管理相关规定要求以书面形式明确专、兼职安全负责人名单报甲方及监理单位,乙方进场后施工前应以本工程的安全目标为依据制定相应的安全目标,明确安全保证计划。

5、乙方在施工过程中,对施工现场的安全防护设施应加以保护,如因施工需要需拆除安全防护设施的,在得到丙方的同意并经妥善安排后,方可拆除。施工完成后必须立即恢复原样。如发现有意的损坏行为,甲方、监理单位及丙方均有权对其进行严肃处罚。情节严重者,甲方有权责令其退场并对其进行重罚。

6、在未经丙方同意下,乙方的任何人不得动用丙方的任何机械设备及材料。

7、乙方应自备合格的安全帽、安全带及基本安全劳保用品。进入施工现场必须戴好安全帽,悬(临)空作业必须系好安全带,严禁在高处随意扔投物料。

8、乙方所有人员都必须服从甲方、监理单位的统一管理,遵守丙方对施工现场安全文明的统一要求。对提出的安全隐患,施工人员应立即无条件停止作业进行认真整改,整改完成隐患消除后,方可继续施工,否则甲方、监理单位、丙方有权对其进行处罚。

9、乙方应建立施工安全生产教育制度,对所有未经施工安全生产教育的人员不得从事上岗作业。

10、乙方应编制有针对性的安全专项施工方案报甲方及监理单位审批,施工过程中实行严格班前安全活动制度和定期安全检查制度。甲方、监理单位有权对乙方的所有安全工作进行不定期的检查,发现的问题乙方必须立即进行认真整改。

11、乙方的施工机械应做好安全防护并设专人操作,做好施工机械的定期维护保养工作。

12、乙方的施工人员如因未按操作规程施工、未遵守现场安全生产管理制度、不服从甲方及监理单位安全管理及丙方对安全文明统一要求等原因而造成自身或他人安全事故的,乙方除承担一切责任及后果外,还必须接受甲方、监理单位的相关处罚。

13、乙方的施工人员如因非乙方原因而造成自身或他人安全事故的,一切责任及后果由责任方负责。

14、如发生重大安全事故,乙方应及时将情况上报甲方、监理单位及上级主管部门进行统一处理,不得擅自处理。

c、进度管理责任:

1、施工过程中,乙方的施工进度计划应服从施工总进度计划。

2、乙方应准时参加甲方及监理单位组织的每周的生产协调会及其它通知必须参加的工作会议,对不及时参加或不参加会议的,甲方及监理单位有权根据实际情况进行处罚。

3、乙方应以合同工期为依据,每月25日报下月工作计划,并以月计划为依据报每周工作计划。除重大设计变更或其它不可抗力的影响外,施工进度计划一般不作调整。如计划需作调整,乙方应提前通知甲方及监理单位,阐明计划调整状况及影响进度的特殊原因及分析。

4、如产生重大设计变更,乙方应根据实际情况及时做出调整计划报甲方及监理单位审批。

5、除重大设计变更或其它不可抗力的影响外,乙方不得以任何理由或借口拖延工期。如超过合同约定工期的,乙方将承担由此引起的一切责任及后果。

四、丙方责任

3、乙方进场并预交现场相关费用后,丙方负责提供乙方工地出入、材料堆放场地、现场垂直运输等配合工作。

4、丙方现场管理人员在施工现场发现的乙方施工质量问题、安全问题,及时向甲方、监理单位、乙方提出,乙方须按要求及时落实整改。

5、对乙方未经丙方同意,擅自动用丙方安全设备、材料或私自接电以及现场文明施工不按要求施工等行为时,丙方有权根据实际情况对乙方进行处罚。

6、施工过程中,丙方应给予乙方较好的施工配合。在丙方与乙方发生争议时,由甲方负责统一协调解决。

7、在有关费用结清后,乙方施工全过程所形成的相关资料,在丙方审核无误后,由甲方及监理单位转交丙方负责最终整理归档。

五、附则:

1、在施工中执行分包合同中安全条款时,本管理协议书具有优先权。

2、本合同签字后生效。

3、本协议一式三份,甲乙丙三方各执一份。

4、未尽事宜,甲丙乙三方可另定补充管理协议,补充管理协议也是本协议的一部份,具有同等效力。

甲方:

代表:

乙方:

代表:

丙方:

代表:

工程三方协议意思【第五篇】

建设方: (以下简称甲方) 总包方: (以下简称乙方) 分包方: (以下简称丙方) 为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任, 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。

一、总包服务费:本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。

二、工程概况:

工程名称:

工程地点:

工程内容:

工程承包范围:以工程实际测量记录、工程平面图为准。

三、合同工期:

根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为 天(日历天),自 年 月 日开工至 年 月 日竣工验收。

四、工程质量:

1、工程质量等级:一次性验收合格为本合同的合约条件。

2、工程质量标准:丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施,质量必须达到合格。

3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。

4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。

五、合同价款:

合同定价(大写):暂定人民币 元整 (小写): 元,工程款按最后实际工程量结算下浮 %结算。

六、决算依据:

本工程套用《xx省市政工程预算定额》(2003版)、《xx省建设工程施工取费定额》(2003版);材料价格执行 年 月《xx建设工程造价信息》(xx栏),取费标准综合取费按市区三类中间值计取。

七、合同价款调整:

设计变更:工程量增减由业主单位签证后结算。

八、工程款支付:

待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。

九、建设方责任

1、负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。

2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。

十、总包方的工作

1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。

2、负责现场临时水电的统一管理。

3、在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。

4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。 十一、分包方的工作

1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。

2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。

3、遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。

4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。

5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验

等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。

6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。

7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。

8、负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。

9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。

十二、违约责任

1、分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的'后果自行承担。

2、造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。

3、提供给总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保市政工程的验收合格。

十三、组成合同的文件:

1、本工程合同书;

2、施工图纸;

3、工程预算书;

4、规范、标准及其它技术文件;

5、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。

十四、其他事项:

丙方在施工及保养期限内必须做好安全防范工作,当发生意外事故均由丙方自行负责,与甲、乙方无涉。

未尽事宜,由甲、乙、丙三方协商解决。本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。

兹证明双方签订如下:

总包方(签章) :

分包方(签章) :

法人代表(或授权委托人)签署:

年 月 日

签订地点:

签订日期:

年 月 日

发包方(全称):总包方(全称):

分包方(全称):

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律条件、行政法规,遵循平等、自愿和诚实信用的原则,确认建设工程施工合同书。经招标,决定将本工程发包给分包方施工,三方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称:

工程地点:

工程内容: 施工图范围内消防工程

二、工程承包范围及形式

1、 承包范围:(须经发包人认可)和发包人指令增减工程量。

2、

三、工程质量

1、 符合设计要求,并达到“西湖杯”标准。

2、 满足总包方技术交底要求,并听从总包方的施工作业指令。

3、 上述两条具体由监理代表、发包方现场负责及总包方项目技术负责

工则一切损失由总包方负全责。

4、 群体项目一次性验收合格,并确保与总包工程质量等级同等,若因

分包方原因造成工程质量达不到要求的,由分包方承担全部责任及一切经济损失。

四、 安全及文明施工

1、 本工程安全、文明施工标识按甲方模式标准执行,乙方在丙

方进场前提供全套安全、文明施工标识和标准模式给丙方,安

全、文明施工。

2、丙方必须严格遵守相关安全操作规程,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,由于丙方安全措施不力而造成人员伤亡事故的责任和因此发生的费用均由丙方自行承担,与甲、乙方无涉。由于丙方原因造成上级主管部门对乙方进行处罚,所发生的费用由丙方承担,并由丙方赔偿给乙方由此造成的损失。

3、丙方应严格遵守有关安全文明施工条例,随时接受甲方、监理

以及政府主管部门的检查,并落实检查整改意见,做到安全、文

明施工。

4、丙方必须遵守国家及杭州市政府有关施工扰民、噪声控制及文

明施工的有关规定,并且承担因违反上述规定而导致的责任和费

用。严格遵守现场有关安全生产、文明施工、环保、消防、治安

保卫等各项乙方管理规定,违反规定造成的责任及损失由丙方承

担。

五、工程竣工验收

1、本工程以《建筑工程施工质量验收规范》为评定工程质量依据,

工程质量等级由相关单位共同评定。

2、 当工程竣工验收前,乙、丙各方应将各自施工产生的垃圾、

废料、障碍物及临时设施全部清除,并提前十天提交工程验收

报告,通知甲方组织验收。如乙、丙各方未在甲方规定的时间

内清除建筑垃圾及临时设施,甲方可以委托其他单位进行清理,

相关费用由乙、丙方各自承担,甲方有权从乙、丙方工程款中

代扣支付。在验收中,如发现不合格工程,丙方应无条件进行

整改或返工,直到验收合格为止。

六、分包方与总包方

1、 本合同范围内的一切施工项目均纳入总包管理,总包对分包方的现场施工、工程质量、工程资料、施工计划与进度、协调与配合进行管理,分包方对其工程质量、进度、现场配合、成品保护、工程资料负全责。 总包对分包方的配合服务职责范围为:提供办公室、职工宿舍、仓库及施工制作场地,现场施工用水、用电、脚手架及垂直运输、水泥、黄沙等修补材料的使用,设备安装后的封洞口、楼面预留水管等的一切封堵和修补由分包方负责,二次收口工作由总包方负责,分包方向总包方支付总造价1%的上述所有费用。如分包方安装不合格拆除重新安装,由丙方自行负责。

2、在成品保护方面,要做到以下3个方面:

1)、保护好自己的成品及半成品;

2)、施工时注意保护好乙方的成品及半成品,如有损坏,由丙方负责赔偿或维修;

3)、如其它施工单位损坏丙方成品及半成品,由责任方负责赔偿或维修。

3、工期

应满足甲方要求的工期,并随乙方的工期同步跟上。

十、1、本合同一式叁份,三方各执一份。

2、本合同若发生纠纷,双方同意向当地人民法院起诉。

发包方(全称):

法定代表人或委托代理人:

日 期:

总包方(全称):

法定代表人或委托代理人:

日 期:

分包方(全称):

法定代表人或委托代理人:

日 期:

-->

48 1715722
");