工程施工协议书（精彩4篇）

【导读指引】阿拉题库漂亮网友为您分享整理的“工程施工协议书（精彩4篇）”法律文书资料，供您参考学习，希望这篇文档资料对您有所帮助，喜欢就下载分享给朋友吧！

工程施工协议【第一篇】

甲方：浙一建留下项目部 （以下简称甲方）

乙方： 身份证号码： （以下简称乙方）

一、甲方将秀水山庄别墅的拆除及改造建筑施工任务委托给乙方施工，在其不能独立完成或者是遇到较难的施工任务也可提出由甲方自行完成，例如（钢筋的制作与加工等）。

二、施工技术方面甲方派专门的施工技术负责人把关与乙方共同协调处理。

三、工程计价方式：工程价款按03定额结算（因为定额人工与现实人工费差别太大，所以人工费按工程项目定额人工含量乘以现市场人工费结算）。

四、付款方式：按每完成一个分项工程后的实际工程量结算在2周内结算。

五、安全方面：各方的施工人员各自承担安全责任，危险的施工作业，乙方负责人一定要亲自在场，发现问题及时解决。房屋拆除施工项目，要求乙方给拆除的施工人员购一份保险，用以降低风险带来的损失。乙方要在施工人员进场时对施工人员进行安全交底，防偷盗的交底。施工场地要保持整洁、材料堆放有序，严格按文明施工的要求去施工。

六、工作联系：由于甲方离施工现场较远，对本区块的环境条件、当地的`习惯等沟通较为不便，所以由于因工程的原因需要与周围的各部门协商和调解由乙方承担，甲方将付给乙方每月3000元的报酬。

本协议一式两份，双方各执一份，自双方代表签字后生效，未尽事宜双方另行协商解决。

甲方： 乙方：

日期：20xx年 xx月xx日

工程施工协议书【第二篇】

单项工程施工协议书

发包人（全称）：魔方(xx)公寓管理有限公司 。

承包人（全称）：。

鉴于发包人、承包人双方于 年 月日签订了合同编号为： 的《魔方（广州 ）公寓管理有限公司装修施工合同》（以下简称总包合同），依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、总包合同及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。本合同是针对具体单项工程施工的协议，与总包合同具有同等法律效力。

一、工程概况

工程名称： 魔方（xx）公寓管理有限公司广州宝岗大道项目

工程地点：

工程内容： 施工图、施工图范围内所包含的全部施工内容、消防等施工过工程立项批准文号：无

资金来源：自筹

二、工程承包范围

承包范围： 发包人审核过的工程量清单内所有项目。

三、合同工期

开工日期：

合同工期总日历天数 天

四、质量标准

工程质量标准：必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB

50300-20xx）及工程所在地相关职能部门的规定和要求及其他相配套的工程质量验收规范。

五、合同价款

金额（大写）：（人民币）

（小写）：（人民币）

六、项目经理及监理工程师姓名

发包人派驻的工程师

姓名：职务：质检工程师

发包人派驻的项目经理

姓名： 职务： 项目经理

承包人派驻的项目经理

姓名：职务：承包人项目经理

承包人派驻的项目现场负责人

姓名： 职务： 项目现场负责人

七、承包人向发包人承诺按照总承包合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内

承担工程质量保修责任。

八、发包人向承包人承诺按照总包合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、其他约定：除本合同明确另行约定之外，本合同所涉及的其他所有事项应按照总包合同执行，包括但不限于双方的权利及义务、违约责任等。

双方约定以下电子邮箱及通信地址为双方约定有效联系途径：

发包人电子邮箱：

通信地址：

承包人电子邮箱：

通信地址：

十、合同生效：本合同文件在双方签字盖章后即生效，合同有效期截止到本合同项下的工程全部完成且质量保修期结束或总包合同提前解除或终止日（以较早者为准）。

合同订立时间：

合同签订地点：南京市秦淮区罗廊巷7号

本合同双方约定自双方法人或法人委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

（本页为签字页，无正文）

发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）

法定代表人： 法定代表人：

签约代表：

签约代表：

工程施工协议书【第三篇】

甲方：

乙方：

为确保各方利益，结合工程的实际情况，本着诚实、信用的原则，经双方协商一致达成如下协议：

一、工程内容:甲方新建别墅一栋及附属工程由乙方以包工不包料的`形式承建施工任务，别墅承包范围：片石基础一层地面架空，主体工程，室内粗粉，外墙粉刷压光、外墙地面以上贴1M文化砖，明沟、散水全面贴瓦等，其中模板、方条、支撑材料、铁丝、铁钉、炊具、施工用具、斗车等由乙方自备，增加工程项目及附属工程另行协商计价。

二、工程地点：湘潭县茶家寺镇扶桥村12组。

三、工程期限：自 年 月 日 开工至 年 月 日结束。

四、工程价款：

1、别墅单价按实际建筑面积380∕元平方米（不含税），按国家规定计算建筑面积，雨棚、坡屋顶、阳台按1∕2面积结算。

2、护坡、挡土墙按实际完成工程量单价每立方米75元计价结算（不含土方开挖、人工清理、土方回填）。

3、杂房、车库按实际建筑面积单价380元∕㎡结算，包防水（防水材料上甲方提供）。

4、工地所用计时工由甲方签证每人每天工资150元∕天计算。

五、付款方式:

1、乙方进场施工6天甲方开始支付工人生活费，每人每天35元，附属工程每完成一个段成结算一次。

2、别墅基础完工支付工人工资2万元，乙方模板进场支付材料款3万（从一层拨付付工程款扣除），完成一层楼面 拨付一层工程量总价的70%，c 以此类推拨付工程款。

3、装饰工程施工至一半工程量拨付工程款至总造价15%，装饰工程全部完工，拨付工程款至总价的95%，工程全部完工，余款全部结清给乙方。

六、工程验收:乙方必须严格按施工图及设计要求施工，每一道施工工序完成由甲方验收方可进行下一工序的施工，在施工中质量达不到要求，乙方必须无条件返工达到合同要求。

七、双方权利和义务:

（一）甲方权利和义务：

1、负责三通一平，提供有利现场施工条件，提供作业人员住宿、水电等费用。

2、负责本工程的监督，积极协调施工配合关系。

3、按合同要求向乙方支付工程价款。

（二）乙方权利和义务

1、严格按设计图施工，节约材料，不得浪费，所有材料必须完工场清。

2、乙方施工人员必须服从甲方管理，遵纪守法，如发现偷窃行为，处以原物10倍的罚款。

3、乙方应确保安全文明施工，施工期间发生的安生事故由乙方各自承担相应的责任和义务。

八、违约责任：在施工中双方不得违约，如单方违约所造成一切责任由违约方承担全部责任。

九、本合同未尽事宜甲方双方友好协商解决。

十、本合同一式贰份，双方各执一份，双方签字生效。

甲方代表（签字）：

乙方代表（签字）:

年 月 日

工程施工协议书【第四篇】

披露方（以下简称甲方）：

代表人：

接收方（以下简称乙方）：

责任人：

根据双方________年____月____日签订的《_______________合同》（以下简称主合同），为保护主合同项下的技术秘密及商业秘密，特制定如下协议：

一般而言，生产、生活当中的保密信息可分为技术秘密和商业秘密。侵犯保密信息的方式主要表现为以下三种：

1、以不正当手段获得权利人的保密信息，如：盗窃、利诱、胁迫或与这三种方式相类似手段；

2、违反披露权利人的保密信息，使其为他人所知悉，并对权利人造成损失；

3、违法使用或者允许他人使用非法获取的权利人保密信息的。

对保密信息的非法利用不仅会造成披露方的经济损失，泄密者也可能因此要承担侵犯知识产权型犯罪、侵犯商业秘密等刑事责任，一旦双方约定保密协议，就要做到严格保密责任，避免因此产生不必要纠纷。

一、本协议适用于主合同履行的全过程。保密信息指合同生效日前后，披露方披露给接收方的任何以及所有以口头或书面、或以其他任何形式披露的信息或数据，包括但不限于：施工方案﹑工艺流程﹑技术设计﹑图纸资料﹑相关函电等等。

二、双方职责

1、甲方义务：对于乙方使用的新技术和新方法，甲方负有保密义务，未经乙方书面同意，不得以任何方式泄露。

2、乙方义务：

（1）乙方未经甲方允许，不得将本工程的技术协议书、其他相关技术资料提供给第三方查阅、保管。

（2）乙方未经甲方允许，施工现场不得擅自拍照，更不得让第三方人员进入甲方设备内部或对内部结构进行拍照，如果乙方违约，其行为将被视为窃取商业秘密，甲方将追究承包人的法律责任。

（3）乙方进入现场施工必须向甲方交纳图纸保证金，图纸保证金的金额为______元人民币，对有实行预付款的`，可以从预付款中直接扣除；

（4）图纸为甲方的自有知识产权，在合同履行期间，乙方应做好施工图纸的现场管理和保管，乙方所获得的图纸资料及在施工过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属甲方所有，乙方负有保密义务。未经甲方书面同意向第三方提供图纸的行为，均视为违法、侵权行为。甲方有权追究其法律责任。工程竣工后，乙方应当将全部图纸退还给甲方。

（5）未经甲方书面同意，乙方不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用，或者使用本合同任何部分进行促销和做广告宣传。

三、保密期限双方承担保密义务的期限，开始时间为________年____月____日，截止时间以甲方宣布解密或者秘密信息实际上已经公开为准。由此而导致的任何知识产权方面的纠纷或赔偿，将由违约方的向守约方承担全部的赔偿责任。

四、 保密协议的控制权变更、转让条款

1、若乙方发生控制权变更时，甲方有权终止合同。

2、乙方非经甲方书面同意，不得转让。

风险提示：违约责任

为避免发生潜在风险，协议各方将违约责任条款作出明确约定，就会使签约人谨慎签约，全面系统的估计自己的履约能力，防止签约人故意违约，提高签约人履行合同的自觉性，并在履约过程中积极按合同约定履行义务，使合同风险消弭于签约阶段。

可促使对方积极履约，并在对方有违约情形发生时，及时确定违约责任，必要时可采取有效措施，使守约方损失降至最低；因违约产生纠纷，自行协商不能解决纠纷而诉至法院或仲裁机构，法院或仲裁机构可以依据相关条款直接确定违约方的违约责任，防范诉讼举证不利及败诉风险。

五、违约责任

1、本协议缔约人中的任何一方违反本协议任何一条的约定，应当一次性向守约方支付相当于信息价值的_______%，即____________元作为违约金。

2、一方违约，权利人也可向有管辖权的法院申请禁令，保护其秘密。

3、缔约人有刑法规定的侵犯权利人的保密信息的行为，给权利人造成巨大损失，构成犯罪的，由权利人交由司法机关惩处。

六、争议解决风险提示：争议解决方式

发生争议时，解决的方式主要有四种：和解、调解、仲裁和诉讼，前三种方式需要的花费成本小，或者说基本不需要花费，而诉讼方式成本比较大，但是前三种方式解决的效果不大，因此发生争议时，需审慎选择。因本协议及其相关内容所起的争议，双方应当协商解决，协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。

七、效力本协议自双方签字、盖章时生效，适用于主合同履行的全过程。是主合同不可分割的一部分，具有同样的效力。

甲方（公章）：

甲方代表或授权代表：

联系方式：________年____月____日

乙方（公章）：

乙方代表或授权代表：

联系方式：________年____月____日