工程施工合同（实用4篇）

【导言】此例“工程施工合同（实用4篇）”的文书资料由阿拉题库网友为您分享整理，以供您学习参考之用，希望这篇资料对您有所帮助，喜欢就复制下载支持吧！

工程施工合同书1

发包方： ____市建设局（以下简称甲方）

承包方： ____有限公司（以下简称乙方）

为了明确甲。乙方双方在工程建设过程中的权利，义务和责任，维护双方的合法利益，达到保证期，保证工程质量，保证安全文明施工的目的，双方在遵守法律，行政法规，自愿、公平的'基础上，结合本工程具体实际，经双方协商同意，签订本工程合同，以便共同遵守。

一、工程名称、地点和内容

1、街道路亮化照明工程

2、工程地点： ____

3、工程内容： 基础浇筑、电器、灯杆、灯具制作、安装和调试。

二、开、竣工时间

1、开工日期： ____年7月20日

2、交工日期： ____年8月30日

三、质量等级：

优良

四、合同条款

工程采用中标价款承包： 施工承包合同总价款为____人民币

五、工程承包范围及承包方式

1、承包范围： 所有工程（灯具、灯杆、电器、控制箱等）的施工，安装和调试。

2、本工程价款为优良工程条款，当工程竣工验收达到优良标准时，在竣工结算中甲方扣留乙方合同价款的3%作为经济处罚。

3、甲、乙双方在履行合同是发生争议，应当协商解决，如未能达成一致，可提交有关部门协商，如仍未能达成一致时，可提交仲裁机构或向合同签订地人民法院起诉。

4、全合同不得转让，未尽事宜，由双方另作协商并签订书面协议，协商内容经双方签字、盖章后，与本合同有同等法律效力。

5、本合同一式六份（正本两份、副本四份），甲、乙双方签字，盖章之日起合同生效，分送有关部门。

6、本合同签定时间： ____年____月____日

7、本合同签定地点：

建设单位（盖章）： ____施工单位（盖章）： ____

电话： ____电话： ____

____年____月____日____年____月____日

工程施工合同书2

甲方：

乙方：

本合同为原甲、乙双方签订的《惠州市迈锐光电有限公司临时低压线路和临时给水安装工程》(以下简称原合同)的补充合同。现临时水敷设线路按照现场条件需要约250米。原预算长度为120米，由于现场3台桩机施工，原120mm2临时电线路(配电箱)负荷不够，需更换240mm　临时电线路及配电柜(1800-800-500mm)，遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 对临时水结算方式以补充说明：

一、临时电工程增补费用：

更换BLVV-240mm2电缆125m/条-4条=500m.增补费用30元/m。计15000元。更换配电柜(1800-800-500mm)1台增补费用元。增补费用合计元(大写：贰万陆仟柒佰壹拾玖元陆角贰分)。

二、本协议签订后工期按主合同执行。

三、其它：按订立的主合同执行。

备注：除另有约定外，其余条款均按照原合同条款执行。 本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份，具有同等法律效力，自双方签字 盖章之日起生效。未尽事宜，双方协商解决。如产生纠纷则由合同签订地

法院诉讼解决。

甲方：乙方：

法人(代表)：

日期： 年 月 日

工程施工合同书3

甲方：______

乙方：______

甲方新建围墙工程由乙方负责承建，为了确保工程质量，进一步明确甲、乙双方的责任，确保按照建设要求完成工程任务，拟定本协议根据相关法律、法规特定本协议如下：____

第一条：工程标准

以经开区规划建设局城市围墙规划建设的统一要求为标准

第二条：工程承包费

实体墙每延米约元，文化墙每延米约______元。工程质量按甲方要求，以实际验收工程质量为标准，进行结算。

第三条：付款方式

按工程造价的总预算，甲方先预约乙方工程款的______%计______元，结工后凭“围墙工程验收结账单”结算，剩余金额一次性付清。

第四条：工程质量要求

按国家颁布的有关规定及规范、标准进行验收。

第五条：合同预定

基础土方完成后，经甲方验收方可施工，施工期限为天内完工，遇雨雪顺延。

第六条：双方责任

1、甲方：

承担工程款不能按时到位而出现的'误工责任和经济损失；

指派一名施工监理，对工程质量、工程进度进行监督，协调甲、乙双方关系，提供必要的协作；

不负责乙方施工中的任何不安全事故。

2、乙方：

在施工中，必须按规范施工，符合施工用料、拌料的规定及有关规范要求；

承担施工中所发生的不安全事故引起的责任；

承担在施工期间因围墙工程所引起的一切纠纷；

承担水、电通至施工现场的协调责任，保证通路平整，满足施工、运输需要。

第七条合同份数

本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签字后生效。

甲方：____乙方：____

甲方代表：____乙方代表：____

______年______月______日

工程施工合同4

甲方：_____________________

乙方：_____________________

一、施工内容：

尺寸详见附件。

二、施工日期：____年____月____日至____年____月____日完工，如工程日期需要续延，经甲乙双方协商确定。

三、施工总造价：___￥此造价为最终结算价。

四、结算方式：签订合同后甲方先付元预付款给乙方，余款在工程完工后日内甲方一次性付给乙方，金额。

五、双方责任：甲方认真履行合同各项条款，并向乙方提供必须的施工场地及水、电源和必要的施工条件；负责施工队清理好场地障碍物，做好施工前的准备；负责验收、签证、结算；如有外来因素对施工不利，应做好协调和排除工作。施工中由甲方所造成对乙方人员损伤，由甲方负责。乙方必须严格按图纸的要求进行施工；应遵守甲方所在单位的一切规章制度，做到安全文明施工；保质、保量按时交工。工程中乙方所造成人员损伤由乙方负责(如停电、水、天气变化等延误工期，不算施工工期)。

六、工程维修：工程安装验收后，乙方负责保修月，保修期____年____月____日至____年____月____日。保修期内，乙方施工原因造成的质量问题由乙方无偿保修。

七、违约责任：若一方违约，违约方需向对方支付合同总金额%的违约金。

八、合同一式两份，甲乙双方各持一份。

九、设计方案样稿、样本为合同附件，与合同一并保存，具有同等的法律效力。

十、未尽事宜，经双方协商解决。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日