承包建设工程合同【参考8篇】

【阅览】优质的范文能让您的写作方便快捷，远离加班，以下这篇“承包建设工程合同【参考8篇】”是由阿拉题库网友整理分享的，供您参考之用，希望对您有些帮助，喜欢就复制下载吧。

建设工程承包合同【第一篇】

劳务发包人(简称甲方)：

劳务承包人(简称乙方)：

依据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》及有关行政法规，经甲乙双方协商达成一致定立本合同，其有关事宜如下：

第一部分：工程概况。

(1)本工程属二层基础，一层商品住宅楼，前后和东山墙为37cm砖，西山墙为24cm砖，开挖深，宽，要求40cm素土，30cm三七灰土，楼顶为楼板棚顶，上面用架木做造型，上楼板属于甲方。

(2)上下水、暖、电、刮瓷、油顶、不属于本合同范围，白灰属于乙方，室内房心土由甲方供应。

(3)建筑面积按前墙的长乘以面积的宽为平方米，其中前墙长为米乘宽米，另加前后出檐公分，一层面积共计工程总造价为人民币大写元整(元)。

(4)本合同承包为包工不包料形式，所有建筑用料由甲方提供，且甲方需保证三通，水通、电通、路通、包括用料的保障。

第二部分：付款方式及开竣工日期

(1)开工时预付40%的工程款及其生活费：

(2)一层顶封后预付40%的工程费。

(3)其余20%的.工程款项在工程竣工验收后一次性付清。

第三部分：工程质量。

(1)本工程质量归双方研究要求达成合格，内墙为砂灰墙面。

(2)本工程按图纸施工，中途需改动的地方必须经双方协商一致方可操作。

(3)由于甲方材料不合格，造成的质量问题由甲方承担，乙方造成的质量不合格问题由乙方承担。

第四部分：乙方责任。

(1)乙方有责任教育工人严格控制执行操作规程，安全施工，防炎，防盗。

(2)在施工过程中，因甲方材料不足，水不通，电不通，造成的务工损失由甲方负责。

(3)安全问题由甲方造成的安全问题由甲方负责，由乙方造成的安全问题由乙方负责。

第五部分：甲方责任。

(2)工程未验收，甲方提前使用，由此而发生的质量或其它问题由甲方承担责任。

第六部分：本合同的生效及终止。

(1)本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

(2)本合同自签订之日起生效。

(3)本合同待工程结束后由甲方付款剩余款项而自行终止。

甲方签字：

乙方签字：

签订日期：年月日

建设工程承包合同【第二篇】

承包方：＿＿＿＿＿ 。

上述双方经过友好协商，共同达成如下合同条款： 。

第一章合同一般规范 。

简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。其用词 。

用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义。 。

1.发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价 。

款能力的当事人。 。

2.甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表人。 。

3.承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接 。

受的当事人。 。

4.乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。 。

5.社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监 。

理。 。

6.总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 。

7.设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。 。

8.工程造价管理部门：国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的 。

工程造价管理部门。 。

9.工程质量监督部门：国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的 。

工程质量监督机构。 。

10.工程：协议条款约定具体内容的永久工程。 。

11.合同价款，按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支 。

付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 。

12.经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合 。

同价款。 。

13.费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。 。

14.工期：协议条款约定的合同工期。 。

15.开工日期：协议条款约定的工程开工日期。

16.竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。

17.图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图 。

纸（包括配套说明和有关资料）。 。

18.施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图 。

规定的场地。 。

19.书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、 。

委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。 。

20.不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造 。

成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等对工程造成损 。

害的自然灾害。 。

21.协议条款：结合具体工程，甲、乙协商后签订的书面协议。 。

第2条合同文件及解释顺序。本合同的组成和解释顺序如下： 。

1.协议条款； 。

2.合同条件； 。

3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议； 。

4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件； 。

5.工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸； 。

6.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。 。

7.经双方确认的信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有 。

合同的效力。 。

当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方 。

协商解决（实行社会监理的，可先由总监理工程师作出解释）；双方意见仍不能一 。

致的，按第30条约定的办法解决。 。

第3条施工中必须使用协议条款约定的国家标准、规范；国家没有相应标准、 。

规范时，可使用协议条款约定的行业或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按 。

协议条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准、规范。 。

国内没有相应标准、规范时，乙方应按协议条款约定的时间和要求提供出施工 。

工艺，经甲方代表批准后执行；甲方要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文 。

译本。本条所发生购买、翻译和制定标准、规范的费用，均由甲方承担。 。

第4条图纸。甲方在开工日期15天之前按协议条款约定的日期和份数，向

乙方提供完整的施工图纸，乙方按协议条款要求做好图纸保密工作。需要特殊保密 。

的措施费用由甲方承担。乙方需要增加图纸份数，甲方应代为复制，复制费用由乙 。

方承担。 。

第二章双方一般责任 。

第5条甲方代表。甲方任命驻施工现场的代表，按照以下要求，行使合同约 。

定的权力，履行合同约定的职责： 。

1.甲方代表可委派有关具体管理人员，承担自己部分权力和职责，并可在任 。

何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前5天通知乙方。 。

2.甲方代表的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方 。

代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方代表可发出口头指令， 。

并在48小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能 。

及时给予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后3天内提出书面确认要求， 。

甲方代表在乙方提出确认要求后3天内不予答复，应视为乙方要求已被确认。乙方 。

认为甲方代表指令不合一，应在收到指令后24小时内提出书面电告，甲方代表在 。

收到乙方电告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，以书面形式通 。

知乙方。紧急情况下，甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但甲方 。

代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。因指令错误发生的费用和给乙方造成 。

的损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。 。

3.甲方代表按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其它 。

约定的义务，否则乙方在约定时间后24小时将具体要求、需要的理由和迟误的后 。

果通知甲方代表，甲方代表收到通知后48小时内不予答复，应承担由此造成的经 。

建设工程承包合同【第三篇】

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规的规定，经甲、乙双方平等协商，结合本合同项目工程的具体情况订立本协议，供甲、乙双方共同遵照执行。

工程名称：国营某某农场危房改造工程

工程地点：国营某某某农场所属某某农场

承包范围：某某农场农户住宅10户

承包方式：土建工程包工包料

工程期限：本工程自年月日开工，于年月日竣工，共天。

工程质量：严格执行国家同类工程项目的质量规范和要求，严格按照甲方提供的图纸施工。

合同价款：经甲乙双方协商，确定本项工程合同价为每平方米人民币(大写)元(包括围墙修建、门柱及各类税费)，工程面积以发包方最终确认的面积计算。新建住房设计为砖混结构的平房，单户建筑面积有平方米和87平方米两个户型，详细施工要求见施工图及说明，要求严格按照施工图施工，不得随意更改或增减工程设计。

开工前甲方应向乙方进行现场技术交底，根据工程场地现场情况向乙方提出技术或质量要求。

开工前甲方须清除对乙方施工有影响的障碍物(乙方施工过程中的障碍物由其自行清理)。

甲方有权对乙方在施工和工程中出现的以下问题提出措施：

a:对未经验收签字的隐蔽工程和不合格的部位要求乙方进行返工。

b:对不按相关规程操作或现场混乱、干扰施工的不文明行为要求停工整改或按工程总价的10%进行经济处罚。

c:乙方使用不合格的材料或工程质量存在严重缺陷的将中止合同。

及时进行乙方提出的隐蔽工程验收申请并做好验收手续。

参加甲方组织的现场交底，拟定施工方案和进度计划。

严格执行工程施工规范和安全操作规程，不得对邻近工序的施工造成干扰和妨碍。

严格按照蓝图及甲方的质量要求说明进行施工，做好各项质量检查记录和工程验收所需的备案资料。

对隐蔽工程未经甲方认可和监理验收签字不得进行下一工序施工。

不得使用不合格的材料。

遵守国家和地方政府及有关部门对建筑工程施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围的建筑物、设备、设施、管线，做好施工现场保卫和施工垃圾消纳等工作。

施工过程中对甲方的设施及工程造成损失由乙方赔偿。

本工程以施工做法说明和《建筑工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准，工程是否合格以发包方最终的验收结果为准。

由于乙方原因或因乙方原因被甲方停工、返工、整改造成的经济损失由乙方承担，由此造成的工期延误由乙方赶追，并不得以此为延误工期的理由。

除不可抗力的原因外，乙方如果延期完工一天，应向甲方支付1000元的违约金。

乙方开工后，甲方先期预付的工程款;

房屋封顶，甲方预付的工程款;

工程完工，甲方预付的工程款;

工程验收合格后，甲方按照法律规定留置工程总造价的工程质量保修金，质量保修金返还的时间依照同类工程国家规定的期限执行。

乙方在施工前应为职工办理职工工伤保险并向甲方报备职工花名册和办理职工工伤保险的文件原件和复印件。

乙方在施工前应对工人进行安全生产教育，施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》及其它相关法律法规、规范操作。

乙方在施工期间应对职工进行加强管理，不得在非本项目区域内走动，施工中应服从甲方现场代表的统一调度。

乙方应妥善保护甲方的设备及现场设施，如造成丢失、损坏等，应照价赔偿。

由于乙方在施工过程中违犯《建筑安装工程安全操作规程》、《建筑安装工人安全操作规程》及相关安全法律法规、规范，导致发生安全事故，乙方应承担由此引发的一切经济及其它损失。

乙方的施工人员在施工期间及上下班途中发生意外人身伤害事故均由乙方负责处理，甲方不承担任何赔偿责任。

本协议在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，可采取协商解决或请有关部门进行调解。

当事人不愿意通过协商、调解或协商调解无效时，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

本项目的现场技术交底文件及其它相关文件作为本协议的组成部分。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，两份协议具有同等法律效力。

本协议双方约定签字后生效，协议履行完成后自动终止。

甲方：

负责人：

日期：

乙方：

负责人：

日期：

建设工程承包合同【第四篇】

发包方(甲方)：承包方(乙方)：

甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规，遵循平等自愿、公平诚信的原则，就本工程的施工承包事项协商一致，订立本合同。

第一条工程概况。

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程描述：

根据甲方提供的施工图要求进行材料采购、甲方招标文件规定的施工内容。

第三条工程工期及工期延误。

1、本工程项目的开工日期以甲方通知的为准，现场施工合同总工期为天。

2、因下列情形造成的工期延误，经监理方及项目鉴证后，工期相应顺延。

(1)不属于安装工程范围内的重大设计变更，造成无法施工而影响进度的;。

(3)天气变化、不可抗力及其它非乙方原因造成的延误;。

3、如因乙方原因工期延误一天罚款两仟元，从工程款中扣除。

第四条工程造价。

1、本工程按三级三类工程报价、取费(含税价)，工程总造价为人民币(大写)：元，(小写)：元。工程完工结算送审计部门审核，工程总额按实际施工内容及现场签订图纸变更造价报审计部门据实审核，审核后按据实结算结果执行。

2、工程建设期间和竣工验收后工程量单价不另作调整，一切市场风险由乙方承担。

3、乙方不得因自身预算漏项原因让甲方增加造价，其漏项损失由乙方自行承担。

第五条付款方式。

1、合同签定后，人员、设备进场施工按合同价付款30%。

2、工程完工后按合同价再付款40%，审计结束付至工程总造价的95%，余款5%为质保金，质保期为壹年，保持期满无质量问题后7天内付清。

3、乙方在分次结算时须开具合法的税务发票。

第六条工程质量标准及竣工验收。

1、乙方所有钢构件材料、规格、质量均应达到建筑设计施工图要求，所有进场施工的材料均应由监理单位负责签收。如有需要监理单位见证及第三方检测单位(具有建筑工程专业检测资格)检测合格后方能进场使用的材料，未达到检测标准及设计要求和报价单规定的材料明细要求的材料不准进场施工。

2、乙方在单项工程竣工前5天且已具备验收条件时以书面通知甲方验收，如甲方不能按时参加验收，须提前通知乙方另立验收日期。甲方在另立的验收日期内仍未未按约定组织验收或验收后不按约定给乙方出具书面验收结论的，视为工程通过工程验收。

3、本项工程中的单位工程，如需单独移交甲方的，在移交时双方应输中间验收手续，作为该单位工程竣工验收之依据。

4、在验收过程中，如果工程质量不符合验收标准，乙方应按照验收组织的书面整改意见并依照相关技术文件或技术规范限期进行整改。同时，乙方应自行承担因自身原因造成的整改费用。

5、工程竣工验收合格后，从验收合格之日起3天内乙方向甲方移交工程。如甲方不能按期接管，致使验收后的工程发生损失，应由甲方承担。

6、工程竣工验收，以国家颁发的施工验收规范的质量检验标准为依据，应符合并达到国家颁发有关工程质量验收的规范标准及设计图纸要求。在进行竣工验收时，乙方应在验收前7天向甲方提供以下文件：

(1)提供完整合格的工程竣工资料，并符合《建筑工程文件归档整理规范》要求。

(2)施工单位应根据施工内容绘制的竣工图。

第七条双方责任。

一、甲方责任。

1、根据合同约定支付工程款，以保证合同顺利实施。

2、在施工过程中组织协调乙方与其它单位的工作配合关系，为乙方提供良好的施工环境。

3、甲方现场代表：

二、乙方责任。

1、乙方应做到文明施工，安全施工，科学管理，服从甲方现场协调工作，接受监理单位以及相关部门的质量监督和管理。

2、严格按照建筑施工图要求组织材料、精心施工，合理安排确保工程质量和施工进度。

3、严格遵守安全操作规程及劳动保护等有关规定，严格遵守治安条例，做到文明施工、安全施工、防火防盗。在施工中发生的安全事故和乙方管理不善造成的其它损失，均由乙方负责。乙方不得因此影响工程进度。

4、乙方不得将工程转包给第三方施工。

5、乙方现场代表：

第八条工程变更。

1、甲方需对原工程设计进行变更的，应提前7天以书面形式向乙方发出通知。

2、乙方可以根据合理性原则向甲方提出设计变更要求，该变更要求经甲方或监理代表同意后实施，工期予以调整。

3、乙方在工程变更确定后7日内，提出变更工程价款的报告，甲方或监理代表在收到变更工程价款报告后3日内予以答复，逾期则视为认可并同意以此作为结算工程款的依据。

第九条工程质量保修。

1、本工程质量保修按国家规定执行，自工程验收合格之日起计算。

2、属于保修范围内的施工项目，乙方应当在接到甲方通知之日起3天内派人保修。如乙方未按约定派人保修，甲方可以委托他人修理，所发生的费用按照公平、合理的原则进行结算，所发生的费用将从乙方的质保金中扣除。

第十条违约责任和仲裁。

1、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一天，乙方按日偿付给甲方工程造价的%作为逾期违约金。

2、甲方不得借故拖欠各种应付款项，如拖期不付，按银行的短期贷款利率偿付乙方逾期付款违约金。

3、乙方应对本工程的工程施工质量、施工安全、施工进度进行管理，如未达到招标文件承诺要求，将追究乙方责任。

4、建筑安装工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协调不成时，任何一方均可向建筑物所在地城乡建设委员会申请仲裁或甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条其它。

2、甲方的招标文件、乙方的投标文件作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。本合同约定内容以本合同为准，未约定内容以甲方招标文件为准。

3、本合同壹式肆份，甲乙双方各执两份，经双方代表签字并盖章后生效，保修期满后自行终止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

建设工程承包合同【第五篇】

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定、遵循自愿、公平和诚信原则，双方就本建设工程0施工事项协商一致，订立本合同。

工程名称：保利民爆加油站点建设施工工程

工程地点：保利民爆集团新疆分公司巴里坤别斯库都克驻区 工程内容：乙方承担本工程项目如下内容的施工：

1、负责储油罐位开挖回填、站内场地平整和压实施工（施工机械甲方自备）。

2、负责土建部分施工、包括：罐体条基和砌体工程、罐口检查井、加油岛和加油机、配电箱、监控基础与管孔砌筑等相关混凝土配套施工。

3、负责加油机（方钢管和彩钢板结构）遮雨棚制作安装。

4、负责站区网格围栏（包括两门）的修整安装。

5、负责储油罐的定置和绑缚固定。

6、负责电源线和各电油管沟的挖填（施工机械甲方自备）

7、负责加油机与吸油管、量油管、卸油管、通气管和阻火器、电气等连接安装。吸油管和通气管和外网电源线由甲方提供。

合同签订盖章生效后10天。

工程质量标准：一次性达到现行国家验收标准的合格等级，试运行10天正常合格。

工程造价：陆万贰仟元，其中土建部分36000元；安装部分26000元。本工程通过竣工交验或试运行期正常合格并开具相应额度的建筑工程发票交甲方后付清工程款。

工程竣工验收过程应详实填写《工程竣工验收单》。验收通过后乙方按规定对工程实行保修，质保方式与此前与乙方签订的《轻钢结构库房建造工程合同》的质保安排进行等同形式捆绑。

任何一方违反合同规定而协商不成，可向经济合同仲裁机关申请仲裁；仲裁不成向人民法院起诉。

本合同一式四份，经双方代表签字，加盖双方公章后生效。

建设单位（盖章）：施工单位（盖章）：

委托代理人（签章）： 委托代理人（签章）：

签订时间：二xxx年 月 日

建设工程承包合同【第六篇】

甲方(发包方)：

乙方(承包方)：

该工程为民房住宅一栋，为明确双方权利责任，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律法规签字本合同，双方共同遵守。

第一条：工程名称：住宅平房一栋

第二条：工程地点：

第三条：工程概况：该住宅毛石基础、地圈梁、红砖结构、钢筋混凝土现浇面，建筑面积为 平方米。

第四条：承包方式：包工包料，包括人工费、设备费、模板租赁费、脚手架、工具、用具安全费以及主体工程所需一切建筑材料费，均有承包方自构，甲方把关材料质量。

第五条：工程施工依据：以甲方提供图纸及施工说明书为依据进行施工。如需要变更的双方协商。

第六条：承包金额：每平方米人民币元，共平方，共计 元，竣工决算按实际建筑面积结算。

第七条：付款方式：基础工程完成付给人民币完成付给人民币 元，内外墙抹灰完成付给人民币 元，余款工程全部竣工后一次性结清该款。

第八条：施工工期为天，自年 月 日止。如有不可抗拒的天气变化造成停工，工程双方协商顺延。

第九条：双方的权利与责任：

甲方的权利与责任

(一) 甲方有权监督所用的工程材料，劣质材料不得使用。

(二)工程质量监督有甲方指定人员，发现质量问题及时提出。

(三)甲方必须按合同规定的执行，付款到位，否则造成停工由甲方承担责任。

乙方的权利与责任

(一)乙方有权自主组织精干施工人员对工程质量严格要求，按图纸及施工说明施工，确保工程质量过关。

(二)在施工期间确保安全，不得违章做业，如造成不安全事故由乙方承担责任。

第十条：工程竣工后由甲乙双方组织有关人员对工程验收落实好双方的权利与责任，任何一方不得违约，否则由违约方承担经济损失和法律责任。

第十一条：本合同一式二份，双方各执一份，签字后具有法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

建设工程承包合同【第七篇】

发包人(全称)

承包人(全称)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_____项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

工程名称：

工程批准、核准或备案文号：

工程内容及规模：

工程所在省市详细地址：

工程承包范围：

设计开工日期(绝对日期或相对日期)：

施工开工日期(绝对日期或相对日期)：

工程竣工日期(绝对日期或相对日期)：

工程设计质量标准：

工程施工质量标准：

合同价格为人民币(大写)：元(小写金额：元)。

详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

本合同在以下条件全部满足之后生效：

发包人：

承包人：

(公章或合同专用章)(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表：

法定代表人或其授权代表：

(签字)

(签字)

工商注册住所：

工商注册住所：

企业组织机构代码：

企业组织机构代码：

邮政编码：

邮政编码：

法定代表人：

法定代表人：

授权代表：

授权代表：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

电子邮箱：

电子邮箱：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

建设工程承包合同【第八篇】

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、及其有关法律行规，甲乙遵循平等自愿，公平诚信原则。结合本工程实际情况，双方经友好协商，达成如下合同条款，订立本合同，双方共同遵守。

一、工程概况。

1、工程名称：

2、工程地点：

1、装车、运输、推平、弃土转运运距1公里/立方米增加运费每公里元，不足1公里的按1公里计算。

2、施工技术要求：平场自然碾平。

三、合同工期：

开工日期：年月日（以甲方正式开工通知为准）竣工日期：年月日

合同工期总日历天数360天。

四、工程价款计算办法：

1、土石方综合单价，每立方元，装运推平，运距米内自然碾压。

2、做路时，挖机进场付每台挖机5万元押金，一天为1800元。不足一天为一天补足。

3、此单价包括：人工费、材料费、机械费、设备进场费、搭建临设费、管理费用等。

4、工期：甲方入场通知书下达起计算，工期壹年。

五、甲、乙双方的责任及义务。

1、甲方义务和责任。

工一切事务。

负责提供施工用水、动力电就近指定搭接。

负责协调和处理好周边关系为乙方创造良好施工环境。

及时签证工程量，材料价格，审查合格工程的日进度报表工程结算等事项。

2、乙方的责任和义务。

乙方指派负责该项目的“进度、质量、安全”工作。

做好施工现场地下管线和邻近建筑物构筑物的保护工作。保证现场清洁符合有关规定，交工前人走场地清。

力或职工过失，造成的人员伤亡、财务损失由乙方承担一切责任，甲方概不负责。

七、工程价款结算与拨付方法：每星期一结算，星期二付款。

八、违约责任：

甲方违约责任。

若甲方不能按时支付乙方工程进度款，按产值月报时间与约定支付时间承担银行同期，三倍贷款利息。

工程结算尾款不按约定时间支付、甲方延误付款承担欠款总额的'三倍银行贷款利息。

由于甲方原因造成的停工（三天以上），由甲方承担由此造成的窝工人员损失和机具设备闲置费，（挖机每台每天元计算、运输车辆每天每辆按500元计算）并相应顺延工期，若甲方要求乙方通过赶工方式保证按合同约定工期按期完工，则应由甲方承担采取赶工措施及增加的合理费用。

如甲方未按合同执行，按工程总造价。

乙方违约责任。

因乙方原因造成工程质量不符合合同规定时，乙方负责无偿修理或返工，由此造成的损失由乙方自行承担。

由于乙方原因未按合同进度计划及时完成工程计划进度（以施工进度计划为依据）乙方未采取有效措施赶上进度造成工期延误，乙方将自动退场。

乙方工程质量低劣，同一位置经甲方三次责令整改，乙方在整改期限内不采取整改措施，不提交整改报告，由甲方有权解除施工合同并令其退场，乙方应按本工程造价总金额的3%向甲方支付违约金。

九、其它约定。

合同未尽事宜，甲乙双方以补充协议为准，与本合同具有同行法律效力。

十、纠纷解决办法。

甲方与乙方如发生合同纠纷，由双方协商解决。

甲方签字：

乙方签字：