生态停车场建设合同实用精编8篇

【请您参阅】下面供您参考的“生态停车场建设合同实用精编8篇”是由阿拉网友精心整理分享的，供您阅读参考之用，希望此例范文对您有所帮助，喜欢就复制下载支持一下小编了！

生态停车场建设合同【第一篇】

(1)对建设工程的检查。

甲方有权在不影响工程施工的前提下，检查乙方进度和项目的质量控制检验方法及结果，以确认工程建设符合本协议规定的进度和质量要求。乙方应派代表陪同检查，提供检查工作的必要条件，若检查工作中涉及专有资料的保密问题应按本合同中的保密条款执行，检查的费用由乙方承担。

(2)不符合质量和安全要求。

如果工程建设不符合本合同的质量或安全要求，甲方可以就此向乙方提出警告。如果乙方在收到甲方通知后的合理时间内不能或拒绝修正缺陷，甲方有权停止施工，要求乙方进行整改，直到安全得到保证、缺陷得到修补、质量得到控制，方可恢复施工。停工造成的损失由乙方承担。

(3)不可免除。

不论甲方是否监督、检查建设工程的任何部分，都不应视为放弃其在本合同下的任何权利，也不能免除乙方在本合同下的任何义务。

生态停车场建设合同【第二篇】

运营期届满前的6个月为过渡期。

移交委员会。

过渡期开始之后的10个工作日内，由甲方和乙方各自派员组成移交委员会具体负责和办理移交工作，移交委员会主任委员由甲方指派担任，组织必要的会议会谈并商定设施移交的详细程序，确定移交仪式，并向社会公布。

双方责任和义务。

过渡期内双方继续履行合同内的所有权利和义务，保证项目正常运营，保障社会公众利益。

移交范围。

经营期结束当日或《项目移交方案》确定的日期即为移交日。

乙方保证资产在向甲方移交时应不存在任何留置权、债权、抵押、担保物权或任何种类的其它请求权。项目场地在移交日应不存在任何环境问题和环境遗留问题。

甲乙双方在办理移交工作的同时，应明确经营期结束后妥善安置原项目公司雇员的办法。

工作内容。

过渡期开始之后的两周内，乙方应完成《项目移交方案》的编制，双方共同评审确认。

过渡期内，乙方应按照《项目移交方案》完成项目移交清单，包括设施设备性能测试报告、设备清单、档案资料清单、甲方的人员培训等。相关费用由乙方承担。

甲方应积极配合乙方的移交工作，及时审核确认乙方提交的资料、安排人员参与培训等，甲方可以对项目公司进行审计。相关费用由甲方承担。

当所有移交的工作确认完毕后，即达到移交条件，乙方应向甲方提出移交申请，甲方应于收到移交申请的10个工作日内确认移交，并向乙方出具移交完成确认证明材料，至此移交完成。

生态停车场建设合同【第三篇】

双方应根据本项目的总体进度计划履行其在本合同项下的建设义务，如果出现下列情况，进度计划日期的最后期限将延长或修改：

(a)本合同中所述的不可抗力事件；

(b)由于甲方的违约而造成乙方的延误；

(c)由于乙方的违的而造成甲方的延误。

(2)进度日期的延长

当本合同中所述不可抗力事件发生后，一方应在实际发生延误的5个工作日之内，向另一方提出书面的廷期要求，并说明该期是已采取所有合理的措施后所无法回避的延期。

收到延期要求的一方应积极同提出要求的一方就延期事项进行协商，并达成书面意见。如提出书面要求的一方在巨5个工作日之内没有收到另一方对延期表示异议的书面意见，将被视为另一方对延期的要求已表示同意。

(3)由于甲方的原因导致进度日期的延长

如果由于甲方的违约造成进度日期的任何廷误，乙方应：

(a)提出本项目的进度计划日期作适当延长；

(b)提出调整运营期开始日；

(4)乙方导致的延误。

如果因乙方的原因导致建设期或开始运营日的延误，则乙方应:。

(a)自行承担延误导致的一切经济损失；

(b)仍需支付该延误期内应该纳的相关费用；

(c)采取措施缩短延误期限；

(d)因乙方的原因导致建设期或开始运营日的延误超过3个月的，甲方有权解除合同，由此造成的损失乙方承担相应责任。

(5)进度报告。

乙方每月应向甲方提交工程建设进度月报，该月报应反映已完成的和在建的建设工程进度和质量、预计完成工程的时间，如果进度和质量发生问题，应提出挽回的措施和计划。

生态停车场建设合同【第四篇】

若双方对本合同条款的解释或执行(包括关于其存在、有效或终止的任何问题)产生任何争议、分歧或索赔，则应尽力通过友好协商解决该争议、分歧或索赔。

争议及解决。

双方同意本合同引起的或与本合同有关的所有争议，可提交给提起诉讼方所在地有管辖权的法院起诉。

结果的执行。

双方应自觉履行相应法律文书规定义务，逾期不履行的，依法处理。

争议期间的合同履行。

在争议、分歧或索赔做出最终解决前，各方应继续履行其在本合同项下的所有义务并继续享有其在本合同项下的所有权利，任何一方不得以发生争议为由停止项目运营服务、停止项目运营支持服务或采取其他影响公共利益的措施，在最终判决或判决后按裁决或判决进行最终调整。

生态停车场建设合同【第五篇】

承担单位：_______________________。

项目负责人：_____________________。

一、考核目标。

二、技术经济指标。

三、主要研究内容。

四、年度计划及经费预算。

计划内容。

经费预算。

五、项目经费。

投入经费。

支出预算。

金额（万元）。

金额（万元）。

中央财政性拨款。

土建费。

其它拨款。

仪器、设备购置费。

银行贷款。

材料、燃动费。

资助经费。

研究开发费。

乙方自筹。

试验费。

依托工程配套经费。

加工费。

劳务费。

调研费。

软、硬件引进费。

不可预见费。

六、共同条款。

签约各方应共同遵守下列规定：

1．共同遵守《_科技项目管理办法》的有关规定。

2．乙方必须定期向甲方提交项目执行情况报告，逾期不报，甲方有权停止拨款。

3．合同执行过程中，乙方如需变更合同条款，应向甲方书面提出变更内容和理由，经甲方审核同意后实施。未经甲方同意，乙方仍须按原合同执行。

4．甲方负责监督乙方合同的执行，拨付合同经费并监督经费的使用，协助解决合同执行过程中出现的有关问题。

5．本合同所协议的其它条款如下：_________。

6．合同签约各方均负有相应的法律责任。若有争议和纠纷时，按国家科研项目管理办法有关条款处理。

7．合同正式文本分存甲方四份、乙方各单位及丙方各一份。

8．本合同在各方签章后生效，规定内容执行完成，进行甲方验收后自然失效。

9．合同附件。

（1）《_科技项目可行性研究报告》。

（2）《_科技项目可行性研究报告》评审意见。

（3）评审专家名单。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。

负责人（签字）：_______负责人（签字）：_______。

_________年____月____日_________年____月____日。

主持单位（丙方）（公章）：_________。

负责人（签字）：___________________。

___________年_________月_________日。

1．本合同文本适用于_立项的科学研究与技术开发项目；

3．主持单位为项目承担单位的上级主管单位；

4．考核目标、技术经济指标必须简明、全面，可作为合同验收的依据；

6．合同编号由甲方统一编写；

7．合同乙方为两个以上的单位时，应同时并列签署；

8．合同丙方为本合同的保证方，一般为乙方的上级主管单位，协调督促乙方完成合同任务。

生态停车场建设合同【第六篇】

项目内容:项目有关的投融资、设计、建设(新建、改建、扩建)、运营、维护、移交，具体包括:。

(1)智慧停车综合管理信息服务平台、数据中心的建设；

(2)道路临时停车收费管理信息系统app；

(3)道路临时停车泊位共个；

(4)升级改造个公共停车场收费管理系统，车泊位个，新建个立体停车库；

(5)根据现场实际情况分阶段新建公共停车场个，车泊位个；

(6)根据停车场新能源车的实际情况分阶段新建不低于个充电桩或建设个充电站；

(7)停车诱导系统，其中一级诱导屏个，二级诱导屏个，三级诱导屏个；

(8)配套的停车标志牌，收费公示牌。

经营范围:城区现有的及经营期内新增的所有道路临时停车泊位经营收费，改造的停车场收费，投资建设的新建停车场经营收费。

服务对象:停车及充电用户。

生态停车场建设合同【第七篇】

承租方(甲方)：

身份证号码：

受租方(乙方)：

身份证号码：

甲方同意将其私有产权车位(以下称本停车位)由乙方有偿使用，乙方保证缴纳相关费用并按要求使用本停车位。甲乙双方经过友好协商，就停车位租赁事宜，达成如下合同，以兹信守。

第一条租赁物：本停车位位于市地下车位号。

乙方停靠本停车位的车辆是(品牌)(颜色)(车牌号)。

第二条租赁期：年月号至年月号。

第三条租赁物所有权。

第四条租金的计算和支付。

1、租金按月计算，按年支付。

2、在租赁期间，乙方须按照税后每月人民币的租赁费用，共个月，共计人民币元整，于签订本合同时一次性付清。车位物业管理费由甲方承担。

第五条租赁物的使用、维修、保养等费用。

第六条租赁期间的管理。

1、乙方离开车辆时应尽到锁好防盗锁、关闭电路、锁好门窗等谨慎检查义务;车内物品丢失责任，与甲方无关;但乙方向物业管理公司索赔，甲方应证实乙方为车位合法租赁方。

2、乙方在租赁期间不得擅自改变本停车位原有特征。

3、由于水灾、地震、火灾等一切不可抗力或任何意外原因造成本停车位内车辆或车内物品等损坏或损失，甲方不承担任何责任。

第七条合同的终止。

1、租赁期满时，乙方有意续租，需向甲方签订续租合同。

2、甲方欲终止合同须提前一个月通知乙方，甲方应返还乙方。

3、乙方欲终止合同须提前一个月通知甲方，甲方应返还乙方多余租金。

第八条违反合同情况的处理。

1、除出现本合同第七条约定的情况外，未经双方书面同意，任何一方不得任意变更或终止合同，任何一方违反本合同，将按照《^v^合同法》的有关条款处理。

2、乙方如不按时全额支付租金和其他费用，由甲方可以。

(1)限期要求乙方付清租金及相关费用。

(2)随时终止合同，收回或要求归回本停车位。

第九条争议的解决。

第十条其他约定。

1、本合同正本一式两份，自甲乙双方签字时生效，双方各执一份正本为凭。

2、对本合同内容的任何修改、补充或变更须采用书面形式，并获得甲乙双方签字认同。本合同的修改、变更部分应视为本合同不可分割的组成部分。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

生态停车场建设合同【第八篇】

成立了由镇长为组长的道路交通安全大整治领导小组，制定整治方案，实行领导包片、责任到人等工作责任制，形成政府领导、大家协作、齐抓共管、综合治理的局面。镇政府与各村（社区）签订了《道路交通安全责任书》，与农户签订《农机安全生产责任书》43份，落实10名劝导员，对道路交通违法违章行为进行制止，批评教育，对重点路段的警示牌设立进行维护、巡逻，确保广大人民群众的安全出行。

我镇以《道路交通安全法》宣传教育为主线，坚持以人为本，利用召开会议、农民夜校、del显示屏播放、走村串户等多种宣传手段，深入辖区的学校、各村（社区）等，进行道路交通安全法律法规宣传教育。通过播放交通安全警示片、悬挂宣传标语、散发传单等形式广泛宣传了交通安全知识，受教育群众达5000余人。全镇广大人民群众的交通安全意识得到了显著提高。

由城关交警中队牵头，我镇道路交通协管员配合，在清平三村至拔拉沟村通村道路上设卡，加强对报废车辆、无牌无证车辆、农用车载人违法行为的打击，杜绝报废车辆、无牌无证车辆上路行驶。全年xxx检查车辆132辆，查处摩托车未带头盔24余人，小型载客车超员2人、拖拉机不按规定载人7人。全部得到了整治，有效地遏制了重特大交通事故的发生。

特别是高半山两个村，在汛期中，道路出现不同程度的边坡塌方、路基塌方、路面塌方和山体塌方的隐患路段，设立警示牌，布置警示线，通过做包坎，加强路基巩固，及时进行清理，确保了道路的畅通。清平三村通村公路至拔拉沟村为重点路段，积极开展巡逻工作。针对易滑坡、岔路口、塌方的地方，专门派出巡逻人员。各村（社区）、实行汛期值班制度，在汛期严格执行请消假制度，手机保持24小时开机，确保信息畅通。

（一）加强学习，提高认识。认真组织干部、群众学习关于加强道路交通安全管理工作的重要指示和工作会议精神；通过学习，统一思想提高认识，正确理解当前开展道路交通安全工作的重要性和紧迫性，做实做好。

（二）加强协作，统一领导。充分发挥各村（社区）、单位作用，各司其职，分工负责，组织开展好本辖区内道路交通安全大整治行动。齐抓共管，协同作战，做好联合检查。主动沟通，及时互通情况。加强信息交流实现信息资源共享。

（三）明确目标，落实责任。全面贯彻落实道路交通安全工作措施，坚持与时俱进，开拓创新；继续充分发挥预防道路交通事故新机制的作用，全力促进道路交通管理工作的社会化进程。推动我镇交通管理工作的正规化、法制化、科学化、现代化进程，努力实现城乡道路安全态势平稳、通行效率提高、执法服务规范、人民群众满意”的工作目标，充分发择部门职能作用，通力协作，共同营造和谐、文明、安全有序的道路交通环境。