关于转让协议书样例优选

转让协议书应包含转让方与受让方信息、转让标的、价格、支付方式、违约责任等条款，确保双方权益明确，合法合规，避免后续纠纷。下面整理的优秀范文，供您参考学习之用。

关于转让协议书模板集锦【第1篇】

甲方（转让方）：

乙方（受让方）：

鉴于：甲方在呼和浩特市 参与 单位团购住宅（期房） （项目名称）一套普通商品房，开发商为。具体房号为： 栋 单元 号房。该房目前尚未建成，未具备登记条件。

甲、乙双方就该房转让事项经过协商，一致同意订立协议条款如下，以资共同遵守。

一、甲方愿将以其名义购买的住宅呼 （项目名称） 栋 单元 号房（以下简称该房）转让给乙方。

二、该房开发商团购售价为每平方米（大写） 元，预售建筑面积平方米。总价款为（大写）元，（￥ ）。 甲方已支付购房款（大写） 元，（￥ ）。其余购房款可办理银行居住商品房抵押贷款。

三、该房屋双方议定由甲方转让给乙方， 乙方于 日向甲方支付该房款的部分人民币 万元（￥ ），甲方负责将该房屋在开发商处的底单更名为乙方，并将购房收款收据交与乙方。在乙方与开发商签定购房合同时，乙方支付甲方转让费人民币（大写） 元（￥ ）。 其余购房款项乙方以自己名义办理银行居住商品房抵押贷款，并支付给开发商。

四、甲方必须负责办理更名手续。

五、房屋所占用的土地所有权属于国家。开发商已取得上开房屋占有相应比例的土地使用权进行商品房住宅开发，并依照国家法律的规定缴纳土地使用权及其他有关费用。

六、该房产可以办理居住商品房抵押贷款，如乙方无法办理居住商品房抵押贷款且乙方无力支付余款的，可要求甲方退还已支付全部房款及转让费。

七、本协议的附件与协议有同等效力。 甲方担保人为甲方承担连带责任。

八、本协议一式份，甲乙方各执份。

九、本协议甲乙双方签字生效。

立约人：

甲方：（签字 ） 乙方：（签字）

身份证号： 身份证号：

甲方担保人：（签字 ）

年 月 日订于市

关于转让协议书模板集锦【第2篇】

为了搞好经济合作，甲方将*煤矿出让给乙方，为明确有关事项，特订立本协议。

甲方(出让方): *煤矿

合伙人： 身份证号：

家庭地址：号

乙方(受让方):*公司

法人： 身份证号：

家庭住址：

一、协议标的物：

1、*煤矿。

2、以取得采矿许可证的(证号：)采矿权。

3、*煤矿井田范围内的矿业权：(井田面积16平方公里，储量1818万吨)。

4、营业执照的变更。

5、甲、乙双方约定其他事项。

二、协议价款：协议总价款为人民币捌仟玖佰万元整。

三、付款办法：

1、协议总价款人民币捌仟玖佰万元整分三期支付。

2、本协议双方签字后3日内，乙方向双方指定的帐户存入人民币柒佰万元整(含原交已交拾万元订金)。待移交手续办理后甲方方可使用首付资金。

3、首付资金到达指定帐户后，甲方即应及时办理营业执照及相关手续的变更。变更内容以乙方指定的内容为原则。

4、一旦营业执照及相关手续变更完毕，同时并移交相关的证件和资料(包括矿井立项报告、采矿许可证、税务证、矿井地质报告、矿井可行性研究报告、矿井安全专、环评报告、水土保持方案等图纸资料、包括报批及批复、公章、和地方签署的协议及资料等)给乙方，乙方应在3日内支付陆仟万元人民币给甲方。

5、余款自办理移交手续之日起6个月内付清。

四、甲方责任和义务：

1、甲方向乙方提供的证件、资料、文书等必须真实、合法、有效。

2、矿业权未进行任何抵押担保等。

3、甲方承诺转让的煤矿资源、采矿权及有关证件已向有关部门缴纳了法定足额的费用，若欠交由甲方负责。

4、保证移交资料界定的矿井范围与实际相符(以采矿证为准)。

5、积极协助乙方办理好矿用土地、供水、供电、矿区道路、矿井排污、炸药库、税务等手续并协调好地方关系。

五、乙方的责任和义务：

1、乙方按协议约定条款向甲方支付协议总价款。

2、积极协助甲方办理有关手续。

六、债权、债务的处理：

1、原*煤矿债权、债务由甲方承担，与乙方无关，因甲方债权、债务等原因影响乙方正常生产经营，所造成的损失由甲方负责赔偿。

2、本协议签定后，乙方经营所发生的债权、债务由乙方负担。

七、证照变更的费用负担。

1、营业执照变更、采矿许可证备案费用由甲方负担。

2、出让手续移交后乙方依据自身的要求作其他项目的变更，所产生的费用由乙方自理。

3、出让所产生的所有税费按国家有关规定各自承担。

八、违约责任

1、甲乙双方本着诚信理解，友好合作，信守承诺的基本原则，严格履行本协议。如一方违约时，违约方应赔偿守约方因违约所造成的一切损失。

2、甲方提供的证件、资料必须真实合法有效，保证乙方能正常生产经营，否则给乙方造成经济损失，甲方以出让金和个人资产负责赔偿。

3、甲乙双方如在履行本协议过程中发生争议，原则上应本着友好协商解决。如协商不成，应申请协议签定地---*市中院调解和判决或申请乙方所在地**市中院调解和判决。

九、本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决或另行签定补充协议。

十、本协议一式四份，甲、乙双方各持贰份，具有同等法律效力。

十一、本协议一经双方代表签字后生效。

甲方单位盖章：

代表签字：

乙方单位盖章：

关于转让协议书模板集锦【第3篇】

转让方(甲方)：

顶让方(乙方)：

房东(丙方)：

甲、乙、丙三方经友好协商，就店铺转让事宜达成以下协议：

一、丙方同意甲方将自己位于________________的店铺转让给乙方使用，并保证乙方同等享有甲方在原有房屋租赁合同中所享有的权利与义务。

二、甲方与丙方已签订的租赁合同，到20xx年01月01日中止，乙方另行与丙方签订租赁合同。

三、甲方需在20xx年01月05日前将店面清空搬出移交给乙方;乙方向甲方支付转让费，此外甲方不得再向乙方索取任何其他费用;(如甲方不能够在20xx年01月05日前将店面移交给乙方，乙方将不再支付转让费，转让协议照样生效。)

四、乙方接手前该店铺所有的.一切债权、债务均由甲方负责;接手后的一切经营行为及产生的债权、债务由乙方负责。。

五、本合同一式三份，三方各执一份，自三方签字之日起生效。

甲方签字：

乙方签字：

丙方签字：

日期：

关于转让协议书模板集锦【第4篇】

转出方：（下称甲方） 转入方：（下称乙方）

户籍地址： 户籍地址：

身份证编号： 身份证编号：

联系电话： 联系电话：

本协议系甲、乙双方自愿签订，甲方愿意将自己购买于 20xx年12月8日的电动车转让给乙方。

型 号：MC20xx-1 颜 色：金色

车架号： 电机号：车牌号：

乙方自愿购买并接管上述产品并达成以下协议，本协议自签订之日起执行。

第一条 甲方愿意以零万叁仟陆佰零拾元整（￥：3600元）的价格出售自己私有的电动车，出售后不得随意以任何理由提高或者更改价格；

第二条 甲方将电动车一经转让给乙方后，不再为此车辆承担任何责任；同时，不对该车辆享有任何权利；

第三条 乙方愿意接受上述价格，并且在交接车辆当日检查无误后接管该电动车，不得以其他任何理由调价或者退还车辆；

第四条 乙方一经接管该车辆后，应该对自身安全及车辆安全负全部责任，所造成的一切后果或责任与甲方无关。

第五条 甲、乙双方除了交接车辆以外，甲方应该将当初购车时的原始票据、车辆三包凭证、使用说明书、行驶证等相关证件全部交接给乙方。

第六条 由于电动车属于自行车系列，公安机关交通管理部门没有设立自行车、电动车行驶证过户手续办理项目，因此该过户车辆的行驶证件依然是原拥有者的记录，但甲、乙双方达成共识并签定此协议后，在交管部门同样生效。

第七条 以上协议达成共识，一式两份，甲、乙双方各执一份，签字（盖张）生效，另甲乙双方各附身份证复印件一份，如有不尽之处，由甲、乙双方协商解决。

甲方签字： 乙方签字：

日 期： 日期：

关于转让协议书模板集锦【第5篇】

出让方：____________

受让方：____________

为了化解金融风险，稳定社会秩序，出让方与受让方经友好协商，就出让方将其在_________有限公司的出资转让给受让方一事签订如下协议：

一、出让方将拥有__________有限公司______的_________万股股本转让给受让方，转让价格为_________。转让总价款为_______万元，支付价款的形式为现金，支付时间双方另定协议。

二、出资转让后，出让方不再享有股东权利、承担股东的义务；受让方在享受股东权利的同时必须承担股东的义务。

三、双方未尽事宜，另行达成补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

日期：_____年______月____日

关于转让协议书模板集锦【第6篇】

转让方（甲方）：

身份证号码：

地址:

受让方（乙方）:

身份证号码：

地址：

______________________企业（以下简称“企业”）

于________年____月____日在深圳市设立，由甲方与共同出资，合伙经营。甲方出资额为币______万元，占企业全部财产的 %。甲方愿意将其在“企业”的财产份额转让给乙方，乙方愿意受让。现甲乙双方根据《中华人民共和国合伙企业法》和《中华人民共和国合同法》的规定，经协商一致，就转让财产份额事宜，达成如下协议：

一、转让价格及转让款的支付期限和方式：

1、甲方以币________万元的价格将其占“企业”的财产份额的 %转让给乙方。

2、乙方应于本协议书生效之日起______日内以银行转帐 （或现金支付）的方式分_____次（或一次）将上述款项支付给甲方。

二、甲方保证对财产份额拥有所有权及完全处分权，保证在财产份额上未设定抵押、质押，保证财产份额未被查封，保证财产份额不受第三人之追索，否则，甲方应承担由此引起的一切经济和法律责任。

三、转让的效力：

自本协议书项下的转让完成之日起，乙方对上述受让的“企业”财产享有所有权及相关的权益，并与其他合伙人共同对“企业”债务承担无限连带责任。

四、违约责任：

1、本协议书一经生效，双方必须自觉履行，任何一方未按协议书的规定全面履行义务，应当依照法律和本协议书的规定承担责任。

2、如乙方不能按期支付转让款，每逾期一天，应向甲方支付逾期部分转让款的万分之 的违约金。如因乙方违约给甲方造成损失，乙方支付的违约金金额低于实际损失的，乙方必须另予以补偿。

3、如由于甲方的原因，致使乙方不能如期办理变更登记，或者严重影响乙方实现订

立本协议书的目的，甲方应按照乙方已经支付的转让款的万分之 向乙方支付违约金。如因甲方违约给乙方造成损失，甲方支付的违约金金额低于实际损失的，甲方必须另予以补偿。

五、甲乙双方经协商一致，可以变更或解除本协议书。经协商变更或解除本协议书的，双方应另签订变更或解除协议书，经深圳市公证处公证。

六、有关费用的负担：

在本次财产份额转让过程中发生的有关费用（如公证、评估或审计、工商变更登记等费用），由__________承担。

七、争议解决方式：

因履行本协议书所发生的争议，甲乙双方应友好协商解决，如协商不成，按照下列方式解决（任选一项，且只能选择一项，在选定的一项前的方框内打“√”）：□ 向深圳仲裁委员会申请仲裁；□ 提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会在深圳进行仲裁；□ 向有管辖权的人民法院起诉。

八、生效条件：

本协议书经双方签署并经深圳市公证处公证后生效。双方应于本协议书生效后依法向工商行政管理机关办理变更登记手续。

九、本协议书一式____份，甲乙双方、深圳市公证处各执一份，其余报有关部门。

转让方（甲方）：

受让方（乙方）：

年月 日于深圳市

（注：文书中需填写的内容应在电脑上填写完毕后再打印出来，除签名外不得手填。）

出资转让协议书

（参考格式，适用于个人独资企业）

转让方（甲方）：

身份证号码：

地址:

受让方（乙方）:

身份证号码：

关于转让协议书模板集锦【第7篇】

甲方：

乙方：新乡神马正华化工有限公司

经甲、乙双方友好协商，针对甲方在济宁市中银电化有限公司中得的两台半自动包装机达成如下协议：

一、价格：甲方在济宁市中银电化有限公司中得的两台半自动包装机（具体包括：包装机、支架、皮带传输机、除尘箱、配电柜各两台，包装机起动部分）以陆万陆仟元的价格转让给乙方。

1、具体分配如下：货款陆万元计：60000元，运费叁仟元计：3000元，拆装费壹仟元计1000元。

2、设备完整的说明书、图纸等（待定）。

二、工期：自合同签定十日内。

三、双方责任：

1、甲方负责拆装费用，并保证完好无损运输到乙方厂内，中途设备得绑好不能受潮雨淋。

2、乙方负责监督甲方装车及拆装。

四、付款方式：双方签字认可合同内容，甲方收到乙方货款订金贰万元（计：元），合同成立。剩余货款肆万元（计：元）待甲方圆满地把货物运到乙方公司内不卸车之前付清。

五、违约责任：

1、收到乙方定金如果甲方不能保证按时保质运货至乙方厂内，将定金如数返还给乙方，并承担违约金。

2、合同成立，乙方如果不能按时提货，定金将不予退还。

六、票据：如果甲方不能给乙方开普通票据，甲方给乙方减免货款叁仟元（计：元）。

七、未尽事宜，以口头协商为准。

八、甲方收款人：户名：张海廷

开户行：中国农业银行嘉祥分行疃里分理处

账户：

九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方代表：

乙方：新乡神马正华化工有限公司

年 月 日

关于转让协议书模板集锦【第8篇】

兹委托林负责收取本人房屋（XX名苑1号楼301室、409室、410室、509室，4号楼601室、602室、603室、604室及两个车位）租金，将租金转入以下开户行账号内，由此产生的一切经济责任和法律后果由本人承担，与贵公司无关，若有变动，本人将以书面形式通知贵公司，如果本人未及时通知贵公司，所造成的一切经济责任和法律后果由本人承担。

特此申明！

户 名：林

账 号：

开户行：

委托人：

年 月 日

关于转让协议书模板集锦【第9篇】

转让方（甲方）____________________身份证号: ______________________;

受让方（乙方）___________________身份证号: ______________________;

房 主（丙方）____________________身份证号: _______________________;

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲、乙、丙三方经友好协商，就春聚和商务旅馆转让事宜达成如下协议:

一、丙方同意甲方将其自营的位于襄阳市襄州区春园路钻石大道36号的春聚和商务旅馆整体转让给乙方，包括客房______间，大厅、小门面（面积：㎡）。（提示：房主的证件要核实，证实其具备签订协议的主体资格）

转让费总计为：人民币_______________元（大写：___________________）。具体财产包括：旅馆现有的全部设备、设施、客房用品、装饰类等，具体物品以详细登记表为准。（详细登记表上甲乙双方要签字确认，建议将登记表也作为本协议的一个附件。）

二、丙方与甲方于 20xx年1 月1 日签订的租赁合同，租赁期限为十年，至 20xx年 12月 31日到期，租金贰拾万元/年，租金每年交付一次。该租赁合同作为本合同的附件一，与本合同具有同等的法律效力。丙方保证乙方享有甲方在原租赁合同中的同等权利与义务。

三、付款方式转让费分_______次付清。

1、第一次，甲、乙、丙三方签订本旅馆转让合同后，乙方就地在银行办理转款手续，向甲方支付金额为人民币___________元（大写：______________）

2、第二次，待甲方配合乙方完成工商营业执照、特种行业经营许可证、卫生许可证、消防合格意见书等相关证件的全部变更或过户手续后乙方向甲方支付人民币__________________。（大写：__________________）。（时间节点可以上述证件上标注的时间为准）

3、剩下余款：_______________ （大写：________________）。在乙方第二次付款后，分八个月向甲方支付完毕。每个月支付_______________（大写：_____________ ）。

四、20xx年旅馆租金从乙方开始接手旅馆由乙方承担，因20xx年旅馆租金甲方已支付完毕，故乙方须将20xx年开始接手旅馆前几个月的租金支付给甲方。

五、甲乙约定于_____年____月_____日之前完成春聚和商务旅馆的所有移交工作。若甲方在收到乙方的第二次付款后_____个工作日内未按本合同约定将旅馆的经营管理交由乙方，乙方有权书面告知甲方解除本协议，甲方除应退还乙方已支付的全额款项外，给乙方造成损失的，甲方应承担等同转让费____%的赔偿责任。

六、甲方为乙方办理所有证件的变更过户手续费用由乙方自负。

七、旅馆正式交付乙方前所欠一切债务由甲方负责偿清。如有尚未交纳或拖欠的费用，由甲方全部承担，乙方概不负责。（说明：1.这一条款从法律性质上判断是签订合同的双方约定，不具备对合同之外第三人的对抗效力；2.这一条款只说了甲方经营旅馆期间发生债务的处理，甲方在经营期间是否存在债权问题？如果有也要一并写在协议里）

八、甲乙双方就房屋交付达成如下细目：

1、没有房屋欠账，如电话费，电费，物业管理费，取暖费等；

2、没有固定不可移动装修物品的破坏。

3、房屋本身没有影响使用或美观的破坏。

九、乙方在接手经营后，可对旅馆进行装修和改造，相关费用乙方自理。

十、该旅馆现有装修、装饰、工具及其他所有设备全部无偿归乙方使用。合同期满后，不动产归丙方所有，营业设备等动产归乙方所有(动产与不动产的划分按原租赁合同执行)。（原租赁合同中对房屋装修的附作物是怎样处理有没约定，如果没有要在协议里约定清楚）

十一、乙方如未按本协议条款规定付款，甲方有权对乙方的逾期应付款追究

违约利息，每逾期五天，乙方应支付甲方所应支付甲方所应付房款总额的5%作为滞纳金，若超过15天还未支付，乙方应支付甲方所应付房款总额10%向甲方支付违约金。若由于甲方或丙方的原因导致甲方不能如期交付旅馆，甲方或丙方按前款规定承担违约责任。

十二、因自然灾害等不可抗力因素导致乙方无法经营导致的损失，乙方自行承担。若因国家政策拆迁、征用所给与的补偿，对经营利益损失的补偿归乙方所有，对房产本身的补偿归丙方所有。

十三、乙方在接手经营后，在合同期内乙方需转让给他人经营须征得丙方同意，合同到期后乙方有优先继续租赁。

十四、本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，本协议附件一（指代的是甲、丙间的租赁协议）和双方在协议履行期间签订的补充协议为本协议的不可分割的组成部分、具有同等法律效力。当本合同在履行中发生争议时，双方协商解决，协商不能解决的，双方均有权向该房屋所在地的人民法院提起诉讼。

本协议一式三份，三方各执一份，自三方签署盖章之日起生效，具有相同法律效力。

甲方： 乙方：

年月日年月日

丙方：

年月日

关于转让协议书模板集锦【第10篇】

转让合同

转让方 (甲方）：

受让方（乙方）：

一、甲乙双方经友好协商，就办公室转让事宜达成如下协议： 甲方同意将自己租赁的位转让给乙方使用。

二、转让给乙方使用后，乙方同意代替甲方向房东履行原有租赁中所规定的条款，并且按时缴纳租金及其他相关费用。

三、转让后写字楼现有的装修全部归乙方所有，乙方有权限根据经营需要，在保证房屋安全使用的情况下进行再次装修。

四、乙方于本合同签订之日向甲方支付办公室转让费￥ 元。（大写： ）。上述费用包括第三条所述的装修及办公家具（详见转让交接清单）。

五、转让办公室定于 年 月 日正式交接。办公室交接时，甲方应腾空非《转让财物交接清单》范围内的一切设施、物品和货物。办理办公室交接手续时，由甲、乙双方共同进行现场验收，按照《转让财物交接清单》点验、接收有关财物，交接完毕后，甲、乙双方应共同签署《转让财物交接清单》，甲方向乙方交付钥匙。钥匙一经交付，转让办公室即交付完毕。

六、违约责任：

1、甲方应该按时交付办公室，甲方逾期交付办公室时，按下列方式计算违约金：逾期交付天数×元/天；超过30天甲方仍不能交付转让办公室时，乙方有权通知甲方解除合同，返还已支付的转让费及其它费用，并按上述约定追偿违约金。

2、乙方应按时接收办公室和支付转让费及其它相关费用。乙方逾期接收办公室超过7天时，甲方有权通知乙方解除合同，不予返还已支付的转让费及其它相关费用。

七、其它

本合同履行中若发生纠纷，甲乙双方应通过友好协商解决，协商不能解决的，任何一方均可向重庆市仲裁委员会申请仲裁。

八、本合同一式两份，双方各执一份，自双方签订之日起生效。

甲方（签章）：乙方(签章）：

甲方代理人： 乙方代理人：

日期： 日期：

转让交接清单

一、1米办公桌：18张

二、米办公桌：4张

三、米办公桌：1张

四、米办公桌：1张

五、会议桌：1张

六、前台玄关：1张

七、沙发：2套

八、茶几：2张

九、椅子：40根

十、铁皮柜：4组

十一、白板及白板架：

甲方（签章）：甲方代理人： 日期：