采购安装合同纠纷实用精选8篇

【阅览】优质的范文能让您的写作方便快捷，远离加班，以下这篇“采购安装合同纠纷实用精选8篇”是由阿拉题库网友整理分享的，供您参考之用，希望对您有些帮助，喜欢就复制下载吧。

采购安装合同【第一篇】

卖方向买方提供的加工系统，为成套设备生产线。卖方向买方提供的该成套设备生产线是符合下述要求的：

生产的产品规格应为标准尺寸并符合双方对产品的要求。

卖方得向买方提交根据具体要求制订的生产及安装布置图和土建要求。

卖方安装调试时间不应长于30个工作日。

设备未按照约定通过买方认可，每迟延一天向买方支付合同总额1%违约金；超过天仍未验收合格，买方有权解除合同，卖方应立即返还已收款项并赔偿买方由此遭受的的其他经济损失。

培训时间不应少于30个工作日，从设备安装之日起计算。

培训人员数目包括：设备操作人员人；设备维修人员人；生产线调试人员人。

如发生不可抗力事件，受不可抗力事件影响的一方应取得公证机关的不能履行或不能全部履行合同的证明，并在事件发生后7个工作日内，及时通知对方并有责任避免损失的扩大。

未尽事宜，双方协商解决；合同的变更及修改须经双方同意，以书面形式变更。

合同自双方签字并盖章后生效。

合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。

采购安装合同【第二篇】

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

经甲乙双方友好协商，在平等、自原、互利互惠的基础上达成如下条款：购销产品名称：

路灯灯杆为双挑灯杆，乙方必须保质保量给甲方供货。

绵阳市经开区f片区21号路交货，乙方负责卸车，费用由乙方承担。

转账；从签订之日起三日内向乙方预付总货款30%，乙方收到定金后为甲方加工生产；货物运送到甲方指定地点，付总货款的60%再卸货；安装完毕验收合格后7日内再支付总货款的5%，余下5%作为质保金，满一年付清；乙方出具收据进行结算，若未按时交货或未按时付款，将按总货款的2%按日加收违约金。

该货物由乙方负责运输到甲方安装地，所产生的运费由乙方承担。

该产品由乙方提供货物检测报告，确保各种型号与标示准确无误。

乙方全权负责安装调试，费用乙方承担。安装的下杆线及配件包含在单价内（不含灯基础配件）。

所售产品在无人为损坏情况下质保壹年。

甲乙双方如在合同执行过程中发生争议，由双方协商解决；如协商不成，可向合同签订地人民法院依法提起诉讼。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，从签订之日起生效。

甲方：乙方：

年月日：

采购安装合同【第三篇】

第一条 商品名称(请您认真阅读以下内容，确认所填报的规格、材质、颜色后再签字。对订购条件，如有不明之处，务请当面问清，以免发生纠纷。)

第二条 设计及设计更改：

(一)卖方需要实地测量的，测量时间为：_________;

(三)设计方案确认后不得单方更改，更改方案造成的延期责任和费用由更改方承担。

第三条 交货及安装：

交货方式：(送货/送货安装/买方自提);送货时间：_________;交货地点：_________;选择送货安装方式的，买方应为卖方提供安装条件。

第四条 验收及三包责任：

对于商品的数量、规格、颜色与约定不符及有表面瑕疵的，买方应在交货时当场提出异议，经核实卖方应无条件换货或补足;对于其他质量问题要求三包的，按国家有关三包规定执行;国家无三包规定的，对于内在质量问题的包修期限为_________年，卖方负责免费修理，但经专业检测机构检验不符合(约定质量标准/国家标准/行业标准)的，自交货之日起两年内买方有权要求卖方无条件换、退货。

第五条 付款方式及时间：双方约定以第_________种方式支付价款。

第六条 违约责任：

(三)买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付的定金无权要求返还。

第七条 卖方撤离展销会或市场的，由展销会和市场主办单位先行承担赔偿责任;市场主办单位承担责任之后，有权向卖方追偿。

第八条 争议解决方式：

本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向_________人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

第九条 其他约定事项：

第十条 双方可以书面形式对本合同予以变更或补充，但变更或补充不合理地减轻或免除本合同规定应由卖方承担的责任的，仍以本合同为准。

买方(盖章)：_________ 卖方(盖章)：_________

住所：_________ 住所：_________

联系电话：_________ 联系电话：_________

签订地点：_________ 签订地点：_________

主办单位(盖章)：_________

住所：_________

联系电话：_________

法定代表人(签字)：_________

委托代理人(签字)：_________

_________年____月____日

签订地点：_________

采购安装合同【第四篇】

供方：（以下简称甲方）

需方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》，供、需双方在“平等、自愿、协商一致”的基础上签订如下协议。

注：本合同总金额为交钥匙工程价格，包含防盗门费、辅材费、运输费（含施工现场垂直运输费）、安装费（含水、电费）、临设费、管理费、利润、税金、风险费、措施费和成品保护费等各项费用，需方不在支付任何费用。

1）入户防盗门标准品牌指定为浙江步阳集团有限公司生产的丁级防盗门。

1、钢板：门扇前钢板厚、后钢板厚，门框钢板厚，门规格为7公分（实际厚度为6、7cm）

2、防盗门漆面转印漆。

3、锁具：步阳超b级锁具。

4、配臵一个普通门镜和一个门铃。

5、内部采用蜂窝纸填充材料填充，具有良好的隔音、隔热、保温功能。

1、供方于_____年_____月______日前将全部防盗门运达安装地点。

2、供方于_____年________月_____日前安装完毕。

3、交货地点：。

防盗门尺寸和单价已确定，安装完毕后按实际安装数量计算结算金额。

1、合同签订后支付合同总金额30%的预付款，即_____元。

3、防盗门按要求安装完毕验收合格，支付至结算金额的______%。

4、留结算金额的_______%作质保金，待一年质保期满无质量问题时支付。

1、供方应按本合同约定的交货时间提供符合合同规定的产品，验收时保证产品表面平整，色泽一致、调和，开关灵活。

2、供方负责防盗门的制作、运输（包含垂直运输）、安装，自行负责安装用水电费。

3、与需方共同确认门洞尺寸及开启方向。

4、负责防盗门至供需双方交接前的保护工作。

1、为供方安装人员免费提供电源接口和放臵材料的场所（由供方负责围护及围护材料）。

2、与供方共同落实洞口尺寸及开启方向。

3、负责安装完毕后的门缝补灰。

4、负责供方与其它施工单位交叉作业的协调工作。

1、防盗门安装完毕后，供方向需方提出验收申请，需方在十日内组织对防盗门数量、配臵及质量进行验收。

2、供方安装完毕并验收合格之前均为产品异议提出期。

质保期限为自验收之日起一年，质保范围为：________。

1、供方接到需方电话后，立即作出反映，如因锁具问题3小时内到达现场解决，一般小问题2个工作日内解决，严重问题5个工作日内解决。

2、质保期内因产品质量发生的问题，供方无条件维护、维修和更换。因人为因素、使用不当造成防盗门损坏，供方只收取维修材料费。

1、供方未能按合同约定交付产品，以及未能按工期完成安装，每延误一天，支付合同总金额3‰的违约金。

2、供、需双方任何一方因违约导致本合同不能履行时，应按本合同总金额的10%支付违约金，并赔偿对方因此受到的损失。

1、本合同未尽事宜，由双方协商解决，作为合同附件。

2、如遇合同纠纷双方协商解决，若不能协商解决可向对需方有管辖权的人民法院起诉。

3、本合同自签定之日起生效，质保期满、结清尾款，合同失效。

4、本合同一式两份，供、需双方各执壹份，经双方签字盖章后生效。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

采购合同纠纷案例【第五篇】

范某某于9月23日向佛山市劳动争议仲裁委员会提出仲裁申请，该委于同年9月28日立案受理。佛山市劳动争议仲裁委员会经审查认为，该劳动合同争议纠纷不属其管辖，并作出佛劳仲案字[]第220号仲裁决定书，决定撤销立案，不予受理。范某某于月4日向佛山市禅城区劳动争议仲裁委员会提出仲裁申请，该委已立案受理，案号为佛禅劳仲案字[2005]第213号。在佛山市禅城区劳动争议仲裁委员会作出裁决前，范某某又于2005年11月10日以邮寄方式向原审法院申请立案受理。2005年11月15日，原审法院受理了本案，范某某于同日向佛山市禅城区劳动争议仲裁委员会提出撤诉申请书，并获批准撤诉。

原审法院认为：本案属劳动合同纠纷，根据《中华人民共和国劳动法》第七十九条规定的精神，劳动争议案件经劳动争议仲裁委员会仲裁是提起诉讼的必经程序，范某某未经劳动仲裁裁决，即向法院起诉不符合法律规定，对范某某的起诉应予以驳回，因此作出驳回范某某起诉的民事裁定。

采购安装合同【第六篇】

购货单位：(以下简称“甲方”)。

地址：

法定代表人：

供货单位：(以下简称“乙方”)地址：

法定代表人：

甲方根据工程需要，并经双方友好协商一致，决定将工程设备供货及安装交由乙方负责。为明确双方权利、义务和责任，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，双方本着平等互利、友好合作的原则，结合本工程之实际，达成以下协议，供双方共同遵照执行：

第一条项目概况。

项目名称：工程设备供货及安装。

项目概况：。

项目地点：。

项目内容及承包范围：包括但不限于：甲方书面确认的设计变更和甲方书面指令内所有设备的供货、安装及相关作业，并做到工完场清。

本合同以包供货(含材料配件等)、包质量、包安全、包运输装卸、包安装调试、包人工、包总包管理及配合、包履约担保、包保险、包工期、包文明环保、包各项作业措施费、包检验试验、包赶工措施、包验收合格、包移交、包规定年限内的维护维修、包技术培训、包所有税金等一切费用的承包方式。

凡施工过程中发生的设计变更、甲方书面指令等均须由甲方现场代表签字，并按甲方现场签证审批程序签字盖章确认后作为结算依据。

第二条标的物概况。

乙方同时负责上述产品的安装，上述价格已经包含安装费。实际货款以最终通过甲方验收数量结算为准。

第三条产品质量。

质量标准及安装标准，按下列第(1)(2)(3)(4)较高项执行并按条要求安装：

(1)按国家标准执行;。

(2)无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行;。

(3)按江西省标准或行业标准执行;。

(4)经甲方验收合格。

质量要求及安装要求：

第四条产品的包装标准和包装物的供应与回收：

凡国家或业务主管部门对包装有技术规定的产品，应按国家标准或专业标准技术规定的类型、规格、容量、印刷标志，以及产品的盛放、衬垫、封袋方法等要求执行。保证材料包装适合材料的运输方式和搬运方式，根据材料特点采取防潮、防火、防雨、防锈、防腐蚀等措施。

包装物的供应与回收：。

第五条产品的交货方法、到货地点、交货和安装期限：

交货方式：乙方送货至，运输费用由乙方负担。

现场卸货及卸货费用由负责。

乙方必须在前完成交货，在前完成安装。乙方在交货时应同时提供相关产品的合格证明等。

第六条验收、安装及质保。

本合同项下的设备供应及安装工程在未正式移交甲方之前，由乙方自行承担本工程的全部风险，即：如因意外事故、自然灾害、乙方行为、第三方行为或其它非甲方行为造成本合同项下工程全部或部分毁损、灭失或无法使用的，所有损失均由乙方承担，与甲方无关，且乙方仍应继续履行本合同全部义务及责任(包括但不限于按时竣工及移交工程的责任)，工期不予顺延，已毁损、灭失或无法使用的部分视为乙方未完成的工程(乙方应另行包工包料施工，甲方不给予任何补偿或赔偿)。如果毁损、灭失造成乙方不符合第六条约定的付款条件的，甲方有权暂拒付货款，直至乙方符合付款条件时止。

验收由甲方在货物到达后按照本合同第三条标准完成。乙方应于设备供应及安装全部完成前五日向甲方提供政府有关部门规定的完整设备供应及安装作业资料(如产品生产许可证、产品合格证、产品质量。

证明书。

产品检验检测报告产品图纸及说明(一式肆份，其中至少一份为原件)竣工验收申请报告(一式肆份，盖章原件)，甲方代表收到报告后五天内组织验收，并在验收后三天内提出修改意见，乙方按修改意见修改，并承担由此造成的修改费用及工期延误的责任。

竣工日期的认定：竣工日期以设备供应及安装全部完成且经甲方及政府有关部门(如有)验收合格并书面确认的日期为准。若需整改以后才能达到竣工合格要求的，应以整改后重新验收合格并书面确认的日期为准。

乙方应在全部设备供应及安装项目竣工验收合格后5日内向甲方移交完毕。质保维修期为个月，自甲方验收合格次日开始计算。乙方在安装过程中产生的一切安全事故由其自行承担，并负责移交前的成品保护。

第七条合同价款的确定。

本合同包干总价为人民币(一次性含税)。

第三方支付其它任何费用或款项。

未经甲方书面同意，乙方不得擅自减少或增加设备供应及安装工作。本合同签订后，如甲方根据实际情况需变更供货数量或规格型号等内容，结算时单价按如下规定执行：如乙方最终报价书中有相同产品单价的,则按甲方认可的乙方最终报价书中单价结算;如乙方最终报价书中无相同产品单价的,则先由乙方向甲方报价,按经甲方审核确认的价格结算。

调整后本合同的实际价款按甲方实际收到设备数量及甲方确认的单价、设备安装费结算。

乙方应按照甲方要求在安装队伍进场前须与总包施工单位签订总包管理及配合协议，明确双方的配合事宜，配合协议后3天内应将签订的配合协议送交甲方备案。如乙方未按合同要求的时间签订该配合协议并交甲方备案，甲方有权暂停支付此后的任何款项。

为按期按质完成本合同的设备供应及安装，乙方承诺：不论采用何种赶工措施(包括但不限于增加工人作业时间、增加本工程作业人数或优化作业设备等)，甲方均不须就该赶工措施支付任何款项，而均由乙方自行承担。

供货以及安装验收、移交过程中发生的全部费用(包括但不限于因此发生的测试费、水电费、相关部门收费、接待费及其它相关费用)均由乙方承担(甲方可直接在合同价款中抵扣)，该费用已包含于合同价款中，乙方同意且不得再要求甲方另行支付。

第八条合同价款结算方式。

订立合同时支付合同价款的%作为定金，货到验收合格后依据实际安装合格货物数量付款至%,余款作为质保金在质保期个月满如无质量问题后十个工作日内无息付清。质保期自标的物安装完毕并经甲方验收合格之日起计算。

在乙方严格履行其本合同项下义务且无违约责任的前提下，凭甲乙双方的结算单，乙方申请付款，同时应填制甲方统一格式的付款申请单，乙方应于甲方付款前10天向甲方提供相应金额的工程所在地的甲方认可的正式发票。乙方迟延开具发票、无法开具发票或开具的发票金额低于约定金额的，甲方有权相应地迟延付款、暂不付款或按低于约定金额的发票金额来付款(不视为甲方违约)，并由乙方承担相应法律责任。

乙方同意：甲方在根据本合同约定，支付各期价款、质量保修金或其它款项前，有权先行抵扣乙方于相应各期内应承担的违约金、赔偿金、维修费、保险费、水电费及其它费用(如有)，然后才支付抵扣后的余额。上述各款项的抵扣，并不视为甲方同意乙方减少开具发票金额，即乙方仍应按抵扣前的金额开具发票。

甲方可将本合同项下的价款、质量保修金或其它款项支付至乙方以下银行账户，乙方应对该收款账户的真实性、合法性和一致性负责：

开户银行：_______________________________。

户名：_______________________________。

银行账号：_______________________________。

乙方如需变更该收款账户的，必须提前书面通知甲方，否则引起的一切责任由乙方承担。

第九条对产品提出异议的时间和办法。

甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面向乙方提出异议，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

乙方在接到甲方异议后，应在天内负责处理。否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第十条乙方的违约责任。

本合同生效后，乙方拒绝履行合同的，应双倍返还已收甲方定金;乙方部分履行合同的，乙方应将已收全部款项一次性退还给甲方、并向甲方支付合同总价30%的违约金，还应赔偿甲方因此遭受的一切直接经济损失。

乙方不能如期交货的，应按日向甲方偿付不能交货部分货款万分之二的违约金，逾期超过10天后，甲方有权解除合同，乙方应双倍返还甲方定金，。乙方不能如期完成安装的，应按日向甲方偿付每日100元违约金，逾期超过10天后，守约方有权解除合同并由乙方向甲方偿付合同金额5%的违约金。

乙方所交付的设备的品种、型号、规格、质量等不符合同规定标准的(详见附件和图纸)，甲方有权拒绝收货，乙方须即时更换为符合合同约定的设备，并向甲方偿付不符合约定设备货款30%的违约金，交货期限不顺延。

乙方未按约定的设备数量交付的，乙方须即时全数补足，并向甲方支付短少设备货款30%的违约金;乙方不及时补足的情形延续超过7日的，甲方可单方面解除本合同，乙方须将已收未供货部分的货款一次性退还给甲方、支付本该批设备总价款30%的违约金，并赔偿甲方的一切损失。

若乙方未能按合同所约定时间提交所有本合同所要求的一切相关资料、文件及图纸，或设备供应及安装不能按期开工的，或不能按期完成并经甲方验收合格的，或竣工后不按期移交给甲方的，每逾期一日，乙方应按合同总价%向甲方支付违约金。乙方不得以任何借口推卸延误工期的责任;逾期累计达七天的，甲方有权单方解除本合同、拒付应付未付款项、不予返还乙方已安装到工程上的任何材料，同时，乙方除须支付延期违约金，退还甲方已付未供货部分款项外，还应一次性支付本合同总价30%的违约金给甲方，并赔偿甲方相关损失，包括但不限于另行发包后的合同价款超过原合同价款的部分、因设备安装延迟交付而造成第三方向甲方的索赔损失以及甲方延迟营业损失等。

无论何时，因乙方拖欠设备、材料款、人工费或其它应付费用，或因乙方设备供应及安装工程存在质量问题，或因乙方的其它违约行为、违法行为或侵权行为(包括但不限于设备、知识产权侵权)，导致甲方也被牵涉到诉讼、仲裁、行政处罚或刑事案件、相关纠纷中的，或导致甲方遭受损失的，乙方应承担因此给甲方或第三方造成的一切损失(包括但不限于甲方对第三方的赔款、罚款、诉讼费、仲裁费、执行费、滞纳金和甲方因应诉或抗辩而支出的律师费、差旅费、交通费及其它费用)，并在收到甲方。

通知书。

之日起3日内一次性赔付给甲方;乙方同意不以“损失难以预见”为由进行拒付。否则，乙方应以上述应赔付费用为基数和按%/天的标准，向甲方支付逾期付款利息。

未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式转包或擅自分包作业项目;如乙方转包或分包作业项目则视乙方违约，甲方有权解除本合同，限令乙方7日内无条件退场;所发生的工期延期违约、给甲方造成的一切损失及退场规定，乙方均应按第十条第4项承担责任;事先经甲方书面同意的分包或转包作业项目，乙方须将相关合同、资质等资料报甲方备查并经甲方认可后方可执行。

本合同项下设备安装后，如经国家或地方指定的技术检测机构鉴定为有质量缺陷的，乙方应负责将有质量缺陷的设备更换，由此发生的一切费用均由乙方承担。而且，乙方应按质量有缺陷设备的双倍金额向甲方支付违约金，并赔偿甲方损失。

如乙方所承包的设备及安装存在质量问题或不符合甲乙双方约定的质量、技术要求，不论何时，乙方均在须在甲方规定的时间内无偿负责返工至全部设备及安装验收合格，并赔偿甲方全部经济损失(包括直接损失、间接损失及第三方索赔损失)。否则，甲方可委托第三方整改，因此而发生的费用及导致的损失均由乙方承担。并且甲方可直接从应付乙方款项中扣除该等费用及损失的金额，不足抵扣的，乙方应即时全数补付给甲方，且工期不予顺延，乙方承诺对此无异议。

乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或丢失的，乙方应当负责赔偿。

乙方提供假冒伪劣产品的，按照该产品合同价格的300%向甲方支付违约金。

质保期内乙方不承担质保责任的，按照质量问题产品价格的200%在质保金中扣除。

乙方保证其产品未侵犯任何第三方知识产权，否则一切后果由其自行承担。

第十一条甲方的违约责任。

甲方逾期付款的，应按日向乙方偿付未付款万分之二的违约金，逾期超过30天后，守约方有权解除合同并由甲方向乙方偿付未付款5%的违约金。

第十二条不可抗力。

任何一方因一下不可抗力而无法继续履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任：

(1)地震烈度在6度以上。

(2)8级以上大风持续一天以上。

(3)持续降雨24小时且雨量在300mm以上。

第十三条争议解决。

解决合同纠纷的方式：凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，应向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。

第十四条履约代理人与廉政条款。

乙方履约代理人：，联系方式：。

甲方履约代理人：，联系方式：。

乙方不得以任何方式向甲方工作人员行贿，否则甲方有权解除合同，乙方应双倍返还甲方定金，应支付给乙方的所有款项不再结算。

第十五条生效条款。

本合同自双方签章之日起生效，合同履行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

共

2

页，当前第。

2

页

1

2

采购安装合同【第七篇】

甲方：

乙方：*******

甲乙双方在平等互利的原则下，依法就办公家具的购销协议如下：

一、产品：

办公家具一批，品种、数量单价及总价合计详见附件(报价单)。

二、合同总额暂定为人民币：*****元，最终以实际数量核算。大写：*******元整。

三、价格条款含义：

本合同的单价及总价包含：装卸、运输、包装、安装、税金等费用。

四、交货地点：

交货时间：根据甲方通知于年月日前安装完毕

五、结算方式：

1、在乙方货到现场后，甲方验收合格后向乙方支付70%到货货款，剩余货款在安装完毕并经甲方验收合格后5个工作日内结清。

2、乙方完成安装后当日内，甲方必须执行验收程序。

六、售后服务：

一、在5个月保修期内，对产品自身质量问题的产品或零配件进行免费维修、更换。每年定期派人回访，检查产品的质量状况，发现问题及时处理。

二、客户如出现布局调整或搬迁，本公司提供设计指导及拆装的现场指导性服务。

三、对因外来意外因素或客户使用不当而造成的产品或零配件损坏，本公司提供维修服务，在合理范围内酌情收取零配件等维修费、材料费、人工费及运输费。

七、违约责任：

1、本合同签定后，甲、乙双方应严格遵守，不得擅自更改。

3、若乙方提供之货物未能符合甲方原定的品种、规格、尺寸、颜色、材质，则甲方有权拒收货物，乙方应当重新交付货物，因此造成逾期交货的，每逾期一日按价款1%支付违约金，该违约金甲方有权直接从货款中扣减；逾期超过30日，甲方有权就相关货物单方解除合同，乙方应按相关货物价款的5%支付违约金。

八、附件报价单为本合同不可分割的组成部分。

九、本合同自签字或盖章后即日生效。

十、本合同一式两份，甲、乙方各执一份。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

电话： 电话：

地址： 地址：

甲方经办人(签字)： 乙方经办人(签字)：

签订日期：

采购合同纠纷案例【第八篇】

原、被告于2月23日口头商定：由被告承运海南产之蔬菜(油豆角)3500公斤;终点站为黑龙江省大庆市让湖路车站。商定的当天原告将3500公斤蔬菜交给被告承运，还交了7741元给被告之经办人李某。被告的经办人李某收到该款后出示收款收据，被告也按约定将3500公斤蔬菜(油豆角)运往大庆。203月8日该批蔬菜到达终点站时，经哈尔滨市齐齐哈尔分局让湖路车站检查发现集装箱后面调温室无门锁，可自由开启，调温室内温度控制箱箱门开启，冷板温度显示表和箱内温度显示表失灵，调温机不工作;3月9日交付时开启箱内见绿水流出，竹筐装豆角96箱，全部腐烂变黑。油豆角当时在大庆市的价格为每公斤10—12元。

年4月21日，原告以冷藏商运公司为被告，向海口市某法院提起诉讼，称：2000年2月23日，我要求被告用保温冷藏箱发运海南产蔬菜(油豆角)3500公斤。我依照约定向被告交纳310吨冷藏箱租费1500元、车费1800元、冷藏费400元、铁路运输费4041元，共计人民币7741元，而且于当日将所运蔬菜交给被告指定的冷藏仓库。后经铁路部门检验发现所运蔬菜全部腐烂。由于被告的过失，没有尽到谨慎运输之责，致使冷藏箱后面温室内温度控制箱箱门开启，冷板温度显示表和箱内显示表失灵，调温工作机不工作，造成我的经济损失元(包括运费7741元在内)，现诉至法院要求判令被告赔偿损失421582元及退回运费7741元，并负担本案诉讼费用。

被告冷藏商运公司辩称：我司与原告系委托代理关系，是原告将货物交给我公司委托铁路部门运输的，原告的货物损失与我公司无关，系铁路运输部门的责任，要求法院判决驳回原告的起诉。

审判。

海口市某法院审理认为：

2000年2月23日的运输蔬菜合同系原、被告双方在协商一致，意思表示真实的基础上订立的，且被告有“冷藏集装箱及多类集装箱的铁道营运、销售租赁服务”的经营范围，内容没有违反法律、法规的规定，该合同合法有效。原告已约定将所运的蔬菜及租箱费、车费、预冷藏费共计7741元交给被告的经办人李某。李某的经营活动应由被告承担民事责任。

被告在承运原告托运的蔬菜的过程中，造成蔬菜腐烂，被告应对承运的蔬菜腐烂承担赔偿责任。

2000年3月13日，由大庆市物价局价格管理科及大庆市农副产品批发市场工商所开具的证明证实，油豆角的市价为每公斤10—12元，依照《中华人民共和国合同法》第三百一十二条“货物的毁损、灭失的赔偿额，当事人有约定的，按照其约定;没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，按照交付或者应当交付时货物到达的市场价格计算”之规定，原告3500公斤油豆角，被告应承担赔偿损失42000元。

原告诉请要求被告赔偿损失42000元，应予支持。原告要求退还运费7741元没有法律依据。依照《中华人民共和国民法通则》第四十三条、《中华人民共和国合同法》第三百一十一条、第三百一十二条之规定，判决被告冷藏商运公司赔偿原告经济损失42000元人民币。

双方当事人均未上诉。

评析。

在日常的社会经济活动中，合同的一方当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为屡见不鲜。本案是一起关于货物运输合同的纠纷。

一、当事人之间的合同法律关系的发生，首先要求在当事人之间成立一个具有法律约束力的合同。本案中，被告认为双方只存在一种委托代理关系。“运输合同是承运人将旅客或者货物从起运点运输到约定地点，旅客、托运人或者收货人支付票款或者运输费用的合同。被告有”冷藏集装箱及多类集装箱的铁道营运、销售租赁服务“的经营范围，原告也在合同订立后履行了自己的义务，双方形成的是一种运输合同关系。

二、企业法人和其他民事主体一样，在其未履行民事义务时，必须承担相当的民事责任。企业法人的民事责任一般都是在经营过程中产生的，这种经营活动又是通过它的法定代表人和其他工作人员进行的，因此，企业法人的法定代表人和其他工作人员，以法人名义从事的经营活动，企业法人应当承担民事责任。

三、运输作业是风险作业，同时在运输过程中损害的发生原因也是极其复杂的，法律在强调对托运人或者收货人利益保护的同时，也必须对承运人的利益作适当的保护。《中华人民共和国合同法》第三百一十一条规定：“承运人证明货物的毁损、灭失是应不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以及托运人、收货人的过错造成的，不承担损害赔偿责任。”承运人要免除赔偿责任的，就应当负举证责任。本案中作为承运方的冷藏商运公司，在承运蔬菜的过程中，没有尽到妥善保管的义务，致使蔬菜腐烂变质，在承运方不能证明有免责事由存在的情况下，应当赔偿托运方的损失。

四、本案中关于货物赔偿额的计算，适用《中华人民共和国合同法》第三百一十二条的规定，按照交付或者应当交付时货物到达地的市场价格计算。其目的在于使托运人或者收货人获得如货物安全及时到达并按合同交付时所获得的预期利益，有利于保护托运人或者收货人的利益。