工程合同承包协议书完整版【范例4篇】

网友 分享 时间:

工程合同承包协议书明确双方权利义务,涵盖工程范围、工期、付款方式、违约责任等条款,确保项目顺利实施与合作顺畅,是否符合预期?下面是美丽的网友为大家整理分享的工程合同承包协议书完整版【范例4篇】优秀文章,欢迎阅读参考。

涂料工程的承包协议书 【第一篇】

甲方:

乙方:

为了保证工程质量,按时完成施工任务,根据《中华人民共和国民法典》的相关规定,本着自愿、平等的原则,经甲乙双方友好协商,特订立如下合同:

一、工程地点:

二、工程承包范围:

三、承包方式:

由乙方包工包料。

四、工程价格:

①室内为每平方米 元。

②楼梯间为每平方米 元。

③网点房为每平方米 元。

④附房为每平方米 元。

⑤地下停车厂为每平方米 元。

⑥踢脚线为每米 元。

五、付款方式及工程结算:按施工进度付款,材料和工人进场后先预支元生活费,找完阴阳角再预支%的`工程款,刮完第一遍后付到工程款的,刮完第二遍后付到工程款的 %,剩余款项验收合格后一个月内一次性付清。

结算依据以实际测量面积为最终结算。

六、工程期限:本工程从__年__月__日开工至__年__月__日,如果因发包方原因或建筑主体不能施工而引起的工程无法施工,工期可以顺延。

七、甲方责任:甲方必须提供乙方施工人员的食宿方便,正常供水、供电,协调各方面和关系,保证资金到位,按时拨款,如工程款未按时到位,造成工期延误由甲方负责。

八、乙方责任:乙方人员一定服从甲方管理,遵守工地的各项规章制度,按规范施工保证工程质量,按时完成施工任务。

如果达不到质量要求,造成返工一切损失由乙方负责。

九、未尽事宜,双方协商解决,此合同一式两份,甲乙双方各执壹份,签字生效,并具有同等法律效力。

甲方:

乙方:

__年__月__日

涂料工程的承包协议书 【第二篇】

发包方(甲方):_____________

承包方(乙方):_____________

按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律法规的规定,结合本工程具体情况,甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经协商达成如下协议。

第一条工程概况

工程名称:宝杨路配套商品房1-3号外墙弹性拉毛涂料工程

工程地点:宝杨路3320号

承包范围:1-3号外墙涂

承包方式:包工包料(外墙腻子甲方提供)

工期:自接到甲方通知后10天内完成。施工期间需配合甲方的合理安排、服从甲方管理。

工程质量:合格

工程面积:暂定3000M2.竣工后按实计算.

合同价款采用固定单价,单价浅色____元/每平方,深色____元/每平方。合计金额为(人民币):____元(大写):陆万叁仟元整该价格包含工程图纸上所有内容(另有约定的除外)。

该价格含直接费、间接费、乙方利润、管理费、政策性文件的规定及包含等合同明示或暗示的所有风险、责任和义务的费用,少工程完成后按实际施工面程计算,单价按合同单价计算。

第二条甲方工作

指派周建军为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

甲方签订合同后3天内向乙方明确施工范围及施工要求。

第三条乙方工作

参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

乙方指派宋继训为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。

做好施工现场保卫、消防和垃圾清理等工作,并承担相应费用。

施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

在施工过程中,负责对外立面的铝合金门窗的成品保护,采取有效的措施确保铝合金门窗不污染涂料,若有污染要及时清理,若完成后有污染而造成的损失一切费用由乙方负责。

工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第四条关于工期的约定

乙方须按甲方提出的工期要求进行进度控制。

乙方在合同签订后3日内提供施工组织设计,甲方对乙方的施工组织设计(或方案)和进度计划提出质疑和合理修正时,乙方应在此后3天内提供修正的施工组织设计。

非乙方原因造成的工期延误,经双方协商,以经甲方签证的联系单为准,工期可以顺延。

工程竣工结算时乙方提供发票,甲方出具免税凭证。

第五条关于工程质量及验收的约定

本工程质量应达到国家建筑装饰行业标准质量评定合格标准。施工项目质量验收若无相应的国家验收标准时,则以建筑行业装饰标准为准。

甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前24小时通知甲方验收,甲方若不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认;若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验,复验合格,甲方应承担复验而引起的产品损坏、停工直接费;若乙方没提前24小时通知甲方验收且自行验收,甲方不予承认,甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验,无论复验是否合格,甲方不承担应复验而引起的产品损坏、停工损失,工期不予顺延。

由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不予顺延。

工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知7日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期,但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用。

第六条关于工程价款及结算的约定

支付方式:

工程开工后,工程完成至30%时,支付至合同价的50%工程工程全部完成验收后,支付至合同价的80%全部工程验收合格且经甲方审定结算后支付至结算价的95%,余款作为保修金。保修金为工程结算价的.5%,在工程竣工验收合格满一年后一次性无息退还。

如在施工中发生图纸修改或增减工程内容的,由乙方出具工程联系单,甲方认可确定签字,在决算时按实结算。

第七条关于材料供应的约定

工程所需材料全部由乙方负责采购。涂料进场后,取小样送检测,费用由乙方负责.

乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,并且对工程造成的损失由乙方负责。

第八条有关安全生产和防火的约定

乙方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。

由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第九条争议与违约责任

违约

(1)工期:施工过程中由于乙方原因造成工期延误,每逾期一天,须按工程结算总价款的向甲方支付违约金,并承担因此给甲方造成的一切损失,如乙方不按本条款执行,甲方有权从乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延误,经甲方确认后,工期相应顺延,但甲方不承担任何费用。

(2)产品质量:如乙方提供的产品经检验质量不合格的,乙方除应立即调换合格产品外,还应按不合格产品价款的____%向甲方支付违约金。如因此造成工期延误的,乙方还应承担相应的违约责任。

(3)工程质量:如因乙方原因引起工程质量不合格(以甲方、设计单位、等书面确认为准),乙方必须立即整改,直至质量达到合格为止,同时向甲方支付与质量履约保证金等额的违约金。因此给甲方造成其他损失的,乙方应据实赔偿。

(4)付款:如甲方无故延迟支付工程款,经乙方合理催告后仍未支付的,则每逾期一天,应按逾期未付款项的____%向乙方支付违约金。

争议

(1)双方约定,在合同履行过程中产生争议时,各方协商解决,协商不成提交工程合同签约所在地人民法院诉讼解决。

(2)对于不存在争议的部分,各方在诉讼期间仍应继续履行。在人民法院判决、裁定前乙方不得停工,且不得以此为由拖延工期。

第十条其它约定

工程竣工验收前,乙方向甲方提供完整的竣工资料两份(其中一份须原件).

第十一条附则

本工程需要进行保险时,应另订协议。

本合同自甲、乙双方签字盖章后,工程完工结清全部工程款后自动失效。

本合同在履行过程中形成的会议纪要,报价单及补充协议,工程联系单及一切附件是本合同的组成部分与本合同具有同等法律效力。

本合同设正本贰份,副本贰份,甲、乙方各执正本壹份、副本壹份。

甲方(盖章):_____________乙方(盖章):_____________

代理人:_____________代表人:_____________

____年____月____日

涂料工程的承包协议书 【第三篇】

甲方:

乙方:

甲方将座落在建湖县上冈镇兰卡影视基地1号棚南立面的GRC 钢架工程承包给乙方施工,为了明确双方的责、 权、利,保质、保量、按期完成施工任务,根据我国现行的《建筑法》、《合同法》、《建筑工程质量管理条列》及有关法律行政法规,遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方共同协商同意,达成如下条款:

1. 承包内容:兰卡影视基地,GRC钢架工程。

2、承包方式及单价: 包工包料; GRC钢架综合单价/平方米(综合单价包括制作及安装人工费,保险费、材料费等,具体按实际施工工艺施工)。

3、工程工期:自甲方通知之日起,起工期延误的,应由甲方书面签证为准。如应乙方原因延误工期的,每延误一天罚款 元,工期截止日期为工程验收合格为准。

4、工程量计量方法: 面积以实际施工面积为准。

5、工程款支付:

6、工程质量:乙方施工按照国家钢结构制作及安装相应标准执行。

(1)、钢架与墙连接时,必须用16mm穿墙螺栓,内侧用150x150x15钢板作为垫片与螺栓共同受力。

(2)、焊缝必须饱满,每竖向角钢必须加设斜撑,斜撑中部加设支点与内侧钢架连接,外侧立面设中部通长角钢两道,内侧(与墙连接处)中部设一道。

7、安全责任:乙方在施工过程中必须确保工人的.安全,工人施工时,必须佩戴安全帽、系好安全带,如乙方在施工过程中,安全设施不到位,甲方发现后,要求整改并进行经济处罚;乙方在施工过程中,发生的任何安全事故与甲方无关,发生的任何经济损失及责任与甲方无关。

8、质保范围:墙面在施工验收合格后一年内,墙壁面层接缝及面层无裂缝、无干裂等缺陷,如一旦出现以上缺陷,甲方通知乙方,乙方必须无条件的及时维修和处理。

9、本合同一式两份,双方签字盖章并签证后生效。双方各执一份。

10、本合同未尽事宜,由双方另行协商解决,协商不成可申请仲裁委员会仲裁。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

涂料工程的承包协议书 【第四篇】

甲方:______________

乙方:______________

甲方将_______________工程,发包给乙方施工。为了明确双方责任,保证施工顺利进行,经双方充分协商,按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定,双方达成一致意见,特签订本合同,双方共同遵守执行。

第一条:工程情况

1、工程名称:_________________

2、工程地点:_________________

第二条:合同单价(不含税)

1、平涂:________元/m2.

2、真石漆:_________元/m2.

3、污水管:________元/m2.

4、技工:_________元/天。

第三条:工程结算方式

1、乙方进场施工起一个月后,甲方按每月进度的80%支付乙方工程款,工程竣工验收合格后,甲方支付乙方工程总造价的99%,预留1%保修金,保修期为一年,保修期满十五天内甲方一次性付清乙方。

2、工程总造价以现金结算,乙方包工,完工后按实际完成工作量展开计算并结合签证按实结算。

3、工程竣工验收合格后30天内,由乙方负责将工程造价结算书送交甲方审核办理结算手续。

第四条:合同过期

1、甲方发出进场通知后,7天内乙方必须安排工人进场施工,有效工期为__________天。

2、在施工过程中如遇以下任何一种情况,工期顺延。

①遇到不可抗拒的灾害或事故(包括雨季停工)。

②甲方要求变更设计图纸、工程内容或增加项目。

第五条:工程质量等级

1、甲方对工程质量的要:以技术交底为准,在保质期内不脱皮,基本不褪色。

2、双方对工程质量有争议,提请建筑工程质量监督部门仲裁。

第六条:甲方、乙方责任范围

一、甲方责任

1、甲方提供水、用电和工人住宿的位置和脚手架(米以上),甲方承担由此费用。

2、甲方按进度支付乙方工程款,并负责提供与施工相关的资料。

3、甲方帮助乙方解决应由甲方负责的问题,与乙方协商解决施工中出现的问题,及时办理乙方送达的关于工程进度、现场签证工作。

4、负责组织工程竣工验收。

二、乙方责任

1、乙方对其雇佣的施工人员进行资格审核并有责任保证其人身安全。

2、雇佣人员的身体素质和技术能够满足工作需要,工人最小不得小于18周岁,最大不得超过55周岁。

3、乙方承诺严格按照油漆工工艺操作,保证施工质量。

4、在质保期间内,如属于乙方质量问题需要维修,乙方负责免费维修服务。如因人为破坏或者其它一切非正常损坏原因需要维修,甲乙双方共同协商。

第七条:双方违约责任

1、合同生效后,擅自撤出合同的一方,应按合同总金额的`10%作为违约金付给乙方。

2、无正当理由,甲方在应付款日期不付款,乙方催讨时应不付款,乙方有权停止施工,由此所造成的后果由甲方承担。

3、甲方未按合同规定付款,或甲方原因而造成延误完工,每逾期一天,按本合同工程款的1%支付给乙方。

4、乙方不能按合同期竣工或施工质量达不到国家规范要求,乙方必须返工修理,因返工造成的工期延误,每逾期一天则支付甲方本合同款的1%。

第八条:附则

1、本合同一经签订便具有法律效力,单方无权终止合同。

2、本合同在执行过程中,发生纠纷与矛盾时由双方协商解决,在协调无果的情况下可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份,四份合同具有同等法律效力。未尽事宜可经双方协商后列入补充条款,之补充条款与正文具有同等效力。

甲方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

50 3450741
");