2024年装修合作协议书【优推8篇】

【写作参考】一篇好的范文往往能让您的写作事半功倍，下面是由阿拉题库网友为您分享的“2024年装修合作协议书【优推8篇】”优质范例，供您写作参考之用，轻松写作，远离加班熬夜，希望以下内容对您有所帮助，喜欢就下载支持吧！

装修合作协议书【第一篇】

乙方：________。

甲乙双方本着平等自愿、互惠互利、共同发展的精神，按《合同法》有关条款规定，经双方友好协商，就甲方向乙方供应装饰装修材料（以下简称材料），合作经营事宜达成一致意见，并签订如下合作协议：

一、合作材料：“xxxx”

二、合作期限为________年，自________年____月____日起至________年____月____日止。

三、合作方式（详见附件一）：

1、甲、乙双方总部直接签署合作协议，建立合作关系；

2、甲方授权装饰公司会员店与乙方指定分部签署相关合作协议；

四、产品价格：

3、甲方保留对向乙方供应材料价格的调整权，并在调整价格前以书面形式通知乙方，同时将该材料的最新价格提供给乙方。

五、结算方式（详见附件二）：

主材款由甲方直接与终端用户按实际发生材料量和终端用户订单价格结算，而后甲方及时将结算情况回执乙方，并向乙方提供终端用户验收签字的安装确认单，以便进一步办理相关手续。

六、甲方权利、义务：

1、权利：

（2）对于乙方擅自违约的行为，甲方有权扣除部分利润作为对甲方的补偿；

（3）对于乙方蓄意扰乱甲方销售市场的行为，甲方有权向乙方提出索赔；

（5）如因乙方在合作有效期内对甲方产品的技术、价格以及合作的其它机密发生泄漏以致给甲方造成损失，甲方有权追究乙方的法律责任。

2、义务：

（2）甲方向乙方提供产品须符合国家相关标准；

（4）甲方应对所供产品的安装承担保修义务，保修期为一年，自安装之日起算，甲方在其所供产品保修期内出现质量问题，由甲方向终端用户履行保修责任及义务。

七、乙方权利、义务。

1、权利：

（1）乙方可以指定下属分公司（分店）与甲方指定的专卖店进行合作；

（2）乙方对甲方提供的不符合国家规定标准产品，有权向甲方提出索赔；

（3）乙方对甲方不能按合同及时安装的可以按合同法的约定，提出赔偿。

2、义务：

（1）乙方积极向终端用户介绍、推荐甲方的产品；

（2）乙方积极协调甲方与终端用户的主材供需事宜；

（5）乙方有义务对甲方产品的技术、价格及合作的其它机密给予保密。

八、合同的解除：

1、本协议规定终止之日前____日，双方协商续约事宜；

2、本协议规定终止之日后没有续签的，本协议自动解除；

3、本协议有效期内，经甲乙双方协商同意解除，本协议自动解除；

乙方：________。

________年____月____日。

装修合作协议书【第二篇】

甲方：

代表：

地址：

电话：

乙方：

代表：

地址：

电话：

为现实资源共享，和谐共鸁，本着有效利用客户资源、增进合作交流原则，根据国家有关法律、法规的规定，甲乙双方在友好、平等、自愿、协商一致的基础上，就彼此长期合作事宜达成以下协议：

一、合作范围。

甲方经营管理范围内所辖物业项目。

二、合作方式。

甲方为乙方提供合作项目所属物业的基本信息以及营销场地，广告宣传等配套服务。保障乙方业务的顺利开展;乙方向甲方支付一定费用作为报酬，积极配合、参与甲方物业管理房屋维修需要配合的工作，并以优质的装饰服务满足甲方保持良好物业企业形象的需求。

三、合作期限。

1、______年____月____日起至______年____月____日止，共计____个月。

2、协议期满，本协议自动终止。

3、双方如需续订协议，应在本协议期满____个工作日内向对方提出书面意见。

四、合作费用。

1、甲方向乙方收取每户______元装修管理费(签订半包或全包协议的户主)。

2、甲方将向乙方提供业务常驻推广展示位置，并允许乙方派谴相关人员，在不影响甲方物业管辖外的能力由乙方选择具体展示位置，乙方会携带相关必要的展示工具如展示板、桌椅等，所有费用将由乙方负责。

五、权利和义务。

1、甲方权利。

(1)对乙方的从业资质及证明文件进行审查、审核。

(2)对乙方进行《物业装饰装修管理规定》情况进行检查、监督。

(3)装修期间对施工乙方现场工作进度以及公共设施情况执行监督管理。

2、甲方义务。

(1)在乙方营销业务开展前为其提供合作项目中相关物业的房型图等资料。

(2)在乙方营销业务开展期间为其提供适宜的办公场地。

(3)积极配合乙方做好业务宣传和业务推荐工作。

(4)乙方施工期间，积极协助乙方办理相关手续和文件，并为其提供便利的施工环境。

3、乙方权利。

(1)自甲方交房工作起至结束，乙方在甲方物业区域内开展营销活动、品牌推广的权利。

(2)合作期间乙方享有甲方物业区域内从事业务营销相关权宜。

(3)要求甲方积极履行义务的权利。

4、乙方义务。

(1)乙方应遵守国家法律法规和与客户签定的协议，做好业主的售后服务工作。

(2)遵守甲方物业管理相关规定及《物业装饰装修管理规定》。

(3)依据《住宅装饰装修工程施工质量行业规范》规范施工。

(4)按本协议约定的时间和数额支付甲方报酬。

(5)积极配合、参与甲方物业服务客户涉及装修维修需要的工作。

六、违约责任。

合作过程中如有一方违反本协议，则其他方有权取消与违约方的合作并追究违约方的一切经济法律责任。

七、争议解决。

协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成，双方可向____方所在地人民法院诉讼。

八、其他。

1、其他未尽事宜经双方共同协商后作补充，补充条款同具本协议的法律效力。

2、本协议一式____份，自双方签字日起生效，双方各执____份，均具同等法律效力。

甲方(签章)：

代表人(签字)：

______年____月____日。

乙方(签章)：

代表人(签字)：

______年____月____日。

装修合作协议书【第三篇】

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国经济合同法》及其它相关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，本着互利互惠、共同发展的原则，经过友好协商，就合作天江郦城样板房装饰工程的项目进行的相关事宜，达成如下协议：

第一条工程概况。

工程地点:天江郦城a栋804室、c栋802室、c栋604室。

工程内容以甲方批准。

工程承包方式：

（1）包工、包全部材料及窗帘；

（2）开发商提供家具、电器、装饰品、装饰画及植物。

工程期限天。

开工日期______年______月______日。

竣工日期______年______月______日。

合同价款：本合同工程造价为（人民币）元，金额大写：。

第二条合作方式。

甲乙双方各承担开发项目25%的费用元。（因有四家合作，所以每家按25%承担）。

甲方负责设计、施工，与开发商的合同签定。

乙方可以为样板房提供主材，主材可以作为出资费用（须成本价），计入成本核算，如不够，另行补费。

恒森.阳光国际六部电梯门、圆形门卫室的广告位、圆形门卫室二楼甲乙双方无条件使用到20xx年11月30日。

第三条利润分配。

利润定义：卖掉样板房后所产生的利润。

分配方式：甲乙双方按利润各按25%分成。（因有四家合作，所以每家按25%分成）。

第四条免责。

如因第三方原因或不可抗拒因素，导致项目终止，甲乙双方不负法律责任，经济责任各承担25%。

第五条违约责任。

解除合同，否则违约方将承担因此给对方造成的实际经济损失。

因一方原因，造成合同无法继续履行时，应及时通知对方，协商合同终止，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

因合同双方当事人中的任一方在该工程进行中违反国家法律、法规，受到罚款或给对方造成损失均由责任方承担责任。

第六条工程价款支付方式。

工程验收合格后，开发商在天江郦城交房后三个月内结清工程全部款项。

本样板房成本价：

(1)a栋804室以万元作为本工程的成本价；

(2)c栋802室以万元作为本工程的成本价；

(3)c栋604室以万元作为本工程的'成本价；

在此期间，

(1)若开发商将样板房售出，开发商按工程合同价支付款项；

(2)若售出价格高于合同价格，开发商按实际售出价格支付款项；

(3)若开发商未售出或售出价格低于约定成本价，则开发商按约定成本价支付款项。

(4)甲乙双方在样板房未售出期间，享有向开发商优先购买权，享受开发商优惠价格，优惠价格为元，购买样板房方须付清合作方所承担的装修费用。

第七条透明化。

具体合作项目进行期间，所有的交流、对话、协议、成交等均需甲乙双方进行或在对方知晓的前提下进行。

第八条其它。

未尽事宜将由本协议甲乙双方通过协商解决。

第九条附则。

本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

甲、乙双方直接签定合同的，本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，合同履行完成后自动终止。

本合同双方共同遵守，未尽事宜经双方协商解决，协商不成，双方均可向所在地人民法院提出诉讼。

单位名称：

单位名称：

（公章）。

（公章）。

法人代表：

法人代表：

______年______月______日。

______年______月______日。

装修合作协议书【第四篇】

甲、乙双方在互惠互利的前提下：就家政服务项目的合作问题，经协商达成如下协议：

一、本协议生效期间：甲方社区内的住户如需要保姆、月嫂、育婴师、老弱病残护理方面的服务，甲方会把这类工单交给乙方去处理完成。合作方式如下：

（1）甲方提供给乙方的客户资源成功签约，按照客户付费的总额，（保险费除外）甲乙双方五五分成。

（2）甲方提供给乙方的家政服务员所收取的中介服务费均为五五分成。

（3）乙方负责与客户签约，并保证后续服务）。

二、甲方的权利。

（1）甲方有权督导乙方对上岗人员的岗前职业技能的培训。

（2）甲方有权审阅与乙方合作签单的'客户合同及收款凭证合作协议书。

（3）甲方有权督促乙方为家庭服务工购买家政服务综合保险。

三、甲方的义务。

（1）与客户的前期沟通，报价。

（2）在社区内积极宣传推广乙方公司帮乙方公司创立品牌。

四、乙方的权利。

（1）有权在协议有效期内与甲方在协议项目内资源共享。

（2）有权按照协议规定，在甲方提供的工单合同内，利润平分。

五、乙方的义务。

（1）必须核实：上岗人员身份的真实性，以保证（客户）的生命财产安全。

（2）对每一位上岗人员都必须体检（乙肝两对半、胸透）。

（3）对客户不满意的服务员应该按照客户的要求给予更换。

六、其它未尽事宜，双方共同协商解决，本协议经双方签字盖章后生效，本协议一式三份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：___________乙方（盖章）：___________。

代表人（签字）：_________代表人（签字）：_________。

签订地点：_______________签订地点：_______________。

装修合作协议书【第五篇】

法人代表：_________。

公司注册地址：_________。

联系方式：_________。

乙方：_________。

法人代表：_________。

公司注册地址：_________。

联系方式：_________。

甲方以打造“客户和装企放心的平台”为己任，成为装修第三方公信力平台。现甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规规定，在平等自愿、诚实信用、协商一致的基础上，本着互利共赢、共同发展的原则，就乙方入驻甲方“爱家1购”平台合作事宜达成共识，双方签订如下合作协议。

第一条乙方入驻条件乙方入驻甲方平台须满足如下条件：

1.市场监督管理局正式注册登记的企业或经营部;。

2.拥有固定的办公场地，面积不低于100平米;。

3.拥有可指挥的方案设计师;。

4.拥有可指挥的.施工工长及工人;。

5.一年内无违法及行政处罚记录。

第二条合作期限及平台服务佣金。

1.乙方首次入驻甲方平台期限为壹年，自签订协议之日起至_________年_________月_________日止。合作期满，如乙方无违约行为，甲方与乙方续签入驻协议。

2.甲方开发c端客户并为乙方引流，成交后向乙方收取服务佣金，佣金标准为客户与乙方签订的施工合同总价的1%，保底佣金900元;佣金按单结算，客户支付首期工程款后3日内，乙方将服务佣金支付到甲方指定账号。

3.技术服务年费：甲方搭建平台服务乙方，收取乙方技术年费为___元/年;首次合作第一年免收技术服务年费。

第三条甲方权利和义务。

1.甲方开发爱家1购app，为乙方搭建线上门店，展示乙方产品信息并宣传推广。

2.甲方平台开发c端客户，并通过平台发布c端装修需求信息，为乙方引流。

3.甲方免费提供价值____元的云智慧家装管理服务平台系统给乙方使用。

4.甲方开发家装资金第三方托管平台，可为乙方提供装修资金托管服务。

5.甲方为装修第三方公信力平台，履行公平公正义务，对乙方或客户履行契约的行为进行监督;合作期内发现乙方有违法经营或欺骗客户、损害客户或平台利益行为发生，甲方有权解除此协议，终止乙方在甲方平台的入驻权。

第四条乙方权利和义务。

1.乙方企业信息在甲方平台展示，必须按甲方要求提供真实、详细的资料，以确保满足c端客户查看和选择服务的需求。

2.乙方须按照甲方制定的服务规则为平台c端客户提供装饰设计、施工的产品和服务。

3.乙方必须守法经营，诚信服务客户，不得损害甲方形象和利益，不得利用甲方平台进行虚假和夸大宣传，不得欺骗客户。

第五条仲裁与诉讼。

本协议履行过程中产生的纠纷由甲乙双方协商解决，协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第六条其他约定。

1.甲乙双方各自承担经营过程中应缴纳的各种税费，双方互不承担对方的任何纳税义务及法律责任;甲乙双方互不承担对方债务的任何连带责任。

2.本协议其他未尽事宜，由甲乙双方本着共同发展事业的愿望，友好协商解决。涉及到协议变更，由双方签订书面补充协议方可生效。

本协议壹式肆份，甲乙双方各执贰份，经双方签字、盖章后生效;附件作为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。

甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________。

授权代表签字：_________授权代表签字：_________。

日期：_________日期：_________

装修合作协议书【第六篇】

_______建筑工程公司（甲方）。

_______装修设计公司（乙方）。

为发挥双方的优势，共谋发展，并为今后逐步向组成集团公司过渡，双方经过充分友好的协商，特订立本协议。

一、建立密切的技术合作关系，今后凡甲方承接的工程，装修设计任务均交给乙方承担。

二、乙方保证，在接到任务后，将立即组织以高级工程师为领导的精干设计队伍，在10日提出设计方案，并在方案认可后一个月内完成全部设计图纸。

三、为保证设计的质量，甲方将毫无保留地向乙方提供所需的一切建筑技术资料。

四、装修施工队伍由甲方组织，装修工程的.施工由甲方组织实施。施工期间，乙方派出高级工程师监督施工，以保证工程的质量。

五、甲方按装修工程总费用的千分之______向乙方支付设计费。

六、本协议自签订之日起生效。

七、本协议书一式两份，双方各执一份。

附件：《_______建筑装修工程集团公司组建意向书》一份。

甲方_______建筑工程公司（盖章）。

乙方_______装修设计公司（盖章）。

_______年_______月_______日。

装修合作协议书【第七篇】

甲方:。

乙方:。

为了方便业主的二次装修,在小区交房期内,甲方允许乙方进驻小区,有序、良性的为业主提供装饰装修、建材供应等的咨询服务。现将甲、乙双方就##公园驻点事宜协商如下:。

一、甲方在小区交房现场规划号店面作为乙方经营装修业务的商业驻点,乙方必须严格遵守甲方指定的位置及范围进行布点,不得私自占用场地,不得破坏墙面和里面的一切设施,水电费由乙方负责缴纳。

二、乙方所销售的装饰材料必须是国家承认的环保产品,所销售的价格必须比外面市场所销售的价格低。如发现欺骗客户,价格比市场高,甲方有权立即终止合同,没收履约金,并要求乙方退场,并追究相关责任。

三、乙方进驻小区后,必须服从甲方的统一部署安排,共同维护良好的公共秩序。乙方要爱护园区的环境卫生及公共设施,不得随地乱扔垃圾等不良习惯,要遵守社会公德。

四、乙方必须向甲方上报驻点的商业类别、数量、进驻人数,提供进场人员的相片及身份证复印件各1张到物业服务中心办理出入证。

五、乙方严禁进入园区,进行宣传推广,派发宣传资料,不得做出有损甲方名誉及形象的行为,否则甲方有权中止合同,并要求赔偿并追究相关责任。

六、乙方的广告宣传内容应属实,不得发生乱拉、乱抢客户及欺骗客户的不良行为。不得以开发商或物业公司的名誉进行任何宣传推广。

七、乙方在园区内不得乱串、乱跑、大声喧哗、酗酒取闹、起哄、打架斗殴等行为,乙方因与园区业主发生争议,导致媒体报道或政府部门介入处理等对物业公司造成不良影响的事件,甲方有权中止合同、不退还驻点费用,没收履约押金并追究责任。

八、本协议期限从年月日至年月日。

九、本协议签订之日,乙方必须一次性向甲方缴清驻点费用共元,履约押金元,广告制作费。履约押金在合同中止且乙方无违规时返还。

十、如有末尽事宜,双方可再行酌情协商解决。

十一、协议自签订之日起生效,协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(签字盖章):乙方(签字盖章):。

甲方（签字）：_____________乙方（签字）：_____________。

装修合作协议书【第八篇】

甲方：代表：地址：电话：乙方：代表：地址：电话：风险提示：

合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。

本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。为现实资源共享，和谐共鸁，本着有效利用客户资源、增进合作交流原则，根据国家有关法律、法规的规定，甲乙双方在友好、平等、自愿、协商一致的基础上，就彼此长期合作事宜达成以下协议：

一、合作范围甲方经营管理范围内所辖物业项目。

二、合作方式风险提示：

应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。甲方为乙方提供合作项目所属物业的基本信息以及营销场地，广告宣传等配套服务。保障乙方业务的顺利开展；乙方向甲方支付一定费用作为报酬，积极配合、参与甲方物业管理房屋维修需要配合的工作，并以优质的装饰服务满足甲方保持良好物业企业形象的需求。

三、合作期限。

1、________年____月____日起至________年____月____日止，共计______个月。

2、协议期满，本协议自动终止。

3、双方如需续订协议，应在本协议期满______个工作日内向对方提出书面意见。

四、合作费用。

1、甲方向乙方收取每户______元装修管理费（签订半包或全包协议的户主）。

2、甲方将向乙方提供业务常驻推广展示位置，并允许乙方派谴相关人员，在不影响甲方物业管辖外的能力由乙方选择具体展示位置，乙方会携带相关必要的展示工具如展示板、桌椅等，所有费用将由乙方负责。

五、权利和义务风险提示：

应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。

再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。

1、甲方权利。

（1）对乙方的从业资质及证明文件进行审查、审核。

（2）对乙方进行《物业装饰装修管理规定》情况进行检查、监督。

（3）装修期间对施工乙方现场工作进度以及公共设施情况执行监督管理。

2、甲方义务。

（1）在乙方营销业务开展前为其提供合作项目中相关物业的房型图等资料。

（2）在乙方营销业务开展期间为其提供适宜的办公场地。

（3）积极配合乙方做好业务宣传和业务推荐工作。

（4）乙方施工期间，积极协助乙方办理相关手续和文件，并为其提供便利的施工环境。

3、乙方权利。

（1）自甲方交房工作起至结束，乙方在甲方物业区域内开展营销活动、品牌推广的权利。

（2）合作期间乙方享有甲方物业区域内从事业务营销相关权宜。

（3）要求甲方积极履行义务的权利。

4、乙方义务。

（1）乙方应遵守国家法律法规和与客户签定的协议，做好业主的售后服务工作。

（2）遵守甲方物业管理相关规定及《物业装饰装修管理规定》。

（3）依据《住宅装饰装修工程施工质量行业规范》规范施工。

（4）按本协议约定的时间和数额支付甲方报酬。

（5）积极配合、参与甲方物业服务客户涉及装修维修需要的工作。

六、违约责任风险提示：

合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。合作过程中如有一方违反本协议，则其他方有权取消与违约方的合作并追究违约方的一切经济法律责任。

七、争议解决协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。

八、其他。

1、其他未尽事宜经双方共同协商后作补充，补充条款同具本协议法律效力。