劳务承包合同（最新5篇）

【导读指引】阿拉题库漂亮网友为您分享整理的“劳务承包合同（最新5篇）”法律文书资料，供您参考学习，希望这篇文档资料对您有所帮助，喜欢就下载分享给朋友吧！

劳务承包合同书【第一篇】

发包方： 四川富顺县仁和建筑安装工程有限公司 (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就工程劳务施工作业合作事项协商一致，签订本劳务合同，以便双方共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、建筑面积：约 16000 m(暂定，结算时以竣工图建筑面积为准)

4、结构形成：钢筋砼框架剪力墙结构。

5、层高： 16 层。

二、工期

开工日期：以甲方通知乙方进场时间为准。

竣工日期：乙方进场时间起 300 日历天。

分部分项工程按建设方、监理方批准的本工程《施工组织设计》和总工程进度计划中时间节点工期为准；非乙方管理不当或不可抗力因素造成工期延误，乙方须向甲方申报，24小时以上其延期天数以甲方签字生效。

三、工程质量要求：合格

( 一 )总体要求

1、甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行交底和组织验收，乙方按照设计施工图、设计变更单、技术核定单及建设方更改单等要求，精心组织施工，保证工程质量；保证工程各分项、各工序质量一次性验收通过并达到100%合格质量等级，如质量不合标准，必须返工处理，由乙方全部承担；因乙方原因造成的一切工程质量事故，由此产生的一切费用均由乙方全部承担。

2、特种作业必须严格执行国家特种作业安全技术考核规定，满足行业持证上岗的要求，(如电工证、塔吊工证、指挥工证、外架工证等)。在施工过程中保证工序交接制度，每道工序质量控制，做好各班组分项工程的安全、质量和技术交底，保质、保量完成甲方所要求的质量、进度、安全文明施工任务。

3、模板、架料必须满足强度、刚度、稳定性和施工图设计几何尺寸的要求、模板接缝必须平整、严密、不得漏浆、爆模，如造成损失。乙方承担由此造成的经济损失。 ( 二 )、特殊要求

1、钢筋配料时，先填写料单报审，经甲乙双方签字后下料。下料长度，钢筋的规格、型号、品种、数量、锚固长度、搭接长度均应符合设计和施工规范要求以及03G—101图集规定。

2、钢筋制作、绑扎、机械连接及焊接等应符合施工规范规定，钢筋连接方式由甲方书面确定，不增加其他费用。

3、砼浇筑时应有专人看护整理钢筋，以保证钢筋位置符合设计及规范要求和砼养护符合规范规定。

4、模板工程质量，按合格结构工程标准进行检查验收，检查验收通过后方可浇筑砼。

5、浇筑砼时，乙方必须安排责任心强、懂技术的工人看护模板及支撑是否变形或牢固。

6、模板拆除，必须取得甲方技术负责人的书面通知后方可实施。每次脱模后，模板应清除污物刷隔离剂，并分类堆码整齐。

7、乙方施工的钢筋砼结构工程质量，允许偏差必须控制在规范要求内、成型的砼必须做到密实，无漏振无蜂窝、大麻面与狗洞现象。天棚达到平整合格的质量要求。

8、砌体工程质量按合格标准检查验收。

9、抹灰质量必须控制在规范要求内。墙面、柱子天棚抹灰按中级抹灰标准进行验收。楼地面找平层、屋面和抹灰工程要求平整无积水，表面洁净，无裂痕、脱皮、空鼓、破裂、麻面和起砂等现象。结构层间必须牢固。

10、乙方所提供的辅助材料及采购的材料设备必须严格把好质量关，不得影响工程安全质量和进度。

四、乙方工程承包方式及工程内容

甲方提供建筑材料；乙方负责提供劳务，并组织安全、质量和技术管理及施工作业，提供本工程所涉用所有机械设备与涉用模板、架管、架材、内衬及联接件和周辅材，易损易耗材等。

1、按照本工程设计施工图纸、开工前后的设计变更单、技术核定单及建设方修改单等要求，乙方承包劳务完成的土建工程范围为：(1)基础工程的地梁；(2)“主体结构”各分部工程(含内外架、砌体、内墙抹灰、外墙非保温部分的抹灰及贴砖、屋面抹灰(若有)及楼地面工程，不含防水工程);(3)“建筑装饰装修”分部工程(不含门窗、栏杆、扶手、油漆、外墙保温、内外墙涂料和吊顶分项工程);(4)“建筑屋面”不含防水分部工程；(5)建筑物周边设计图纸尺寸散水工程。

2、其他不在劳务分包工程范围内的项目为：(1)智能建筑、通风与空调及电梯工程；

(2)建筑物周边米范围外的所有室外建筑环境工程(含绿化景观);(3)建设方二次装饰装修工程；(4)公用部分精装修(如玻璃幕墙、石材干挂或粘贴);(5)电梯前室公共部分走道。

3、工作内容：

(1)基础工程：基础地梁以上的(含地梁)劳务工程(地梁以下如发生项目另外计价)。

(2)钢筋工程的制作、安装、焊接、机械连接及植筋等、包括砌体、构造柱、过梁、屋面及零星构件等用钢筋制作、安装(含余料、废料的收堆存放及涉用垫块、铁马凳等，若工程中未使用铁马凳，则马凳由甲方提供)。

(3)模板工程的制作、安装与拆除，包括砼内衬及模板支撑系统等(含模板、架管、架料及连接件和螺杆)。

(4)预留件制作与安装。

(5)砼浇筑、养护以及凿毛、清除浮浆、施工缝踢打处理及缺陷剔打修补等。

(6)砌体砌筑、砼构件安装或预制施工等(含安放拉接筋)。

(7)按照设计施工图及施工规范等要求，完成劳务分包工程范围内的“建筑装饰装修”工程。如楼地面、内、外墙抹灰、天棚(材料均由甲方提供)等各道工序施工。

(8)按照设计施工图及施工规范要求，完成屋面工程(材料均由甲方提供)各道工序施工，防水分项除外。

(9)负责完成甲方与建设方合同中明确的配合工作内容，如各种后塞口的补抹、修补、提供临时用水用电接口等(不含消防、水电二次返工的孔洞后塞口补抹除外，各种管件补洞等二次修补)

(10)负责质量问题与质量事故的及时处理或返工工作。

(11)里外脚手架及各种安全防护设施的搭设、拆除、堆码以及检查、维护等。

(12)负责乙方施工项目所用材料设备进出场上下车以及场内的水平与垂直运输工作。

(13)负责自购与甲方供应的材料设备的管理工作。

(14)为满足施工需要，乙方负责提供承包范围内一切施工机械设备、机具、架料等，以及负责大型施工机械的设备基础施工以及安装、拆除和进出场运输工作。

(15)负责本工程临时设施用电在二级配电箱以后的线路。

(16)负责施工现场安全文明施工的管理工作，负责施工现场车辆出入的冲洗工作。

(17)负责施工过程中承包范围内的建筑垃圾的及时清除和楼房移交时的清洁工作。

(18)负责施工现场生活管理和治安保卫(含防火防盗)及环境卫生、厕所冲洗等工作。

(19)协助甲方做好工程管理与配合工作。

(20)协助甲方做好工程施工质量的检查、试验及验收工作。

(21)负责本工程所承包施工项目所有乙方提供机械设备的按章操作使用和维修保修工作，确保本工程机械设备使用与作业安全。

(22)对分包单位需使用施工器械(如塔吊、施工电梯)予以配合。

(23)负责本工程坐标、轴线、高程的施测复测与分线及点线的复检自查自检工作。

五、甲方责任

1、为乙方提供施工图两套(并提供电子文档一套)，负责安全技术质量和文明施工交底、指导及统一指挥管理。

2、负责工程控线及水平标高的控制测量与复测审核。

3、负责向乙方进行每一工序的技术交底和实施“三检制”检查验收工作。

4、提供二级配电箱以前的临时施工用电和本工程的临时施工用水(如需加压设施由甲方负责)。

5、对本工程的安全文明施工进行监督及检查、指导，有权对乙方违规行为进行纠正及处罚。

6、对本工程的工程质量、工期进行统一计划、安排和控制。

7、必须制定满足本工程要求的工程书面进度计划并制定详细的周进度计划、月进度计划以及总进度计划的适时调整。

8、负责进行本工程的各项协调工作。

9、提供生活用水用电、施工用水用电，提供给水管至每幢固定位置主水管楼层预留出口两个，以及乙方工人的临设住宿用房。

10、所提供的主材包括钢筋、商品砼、水泥、河沙、砖、石子、钢丝网、止水材料系列等。

11、因设计变更而增加的费用由甲方负责。

六、乙方责任

1、基础地梁工程及所有主体土建工程，主要包括基础地梁钢筋、模板及主体结构钢筋制安、模板制作、砼浇筑、砖砌体、抹灰、地坪、楼梯间及甲方与建设单位合同约定承包范

围内和施工图纸所有土建工程施工内容。

2、内墙面工程：挂网、抹灰、室外米范围内散水，外墙面工程非保温部分的抹灰及贴砖。

3、乙方自备设备设施有：塔吊、对讲机、钢丝绳、施工电梯或按建设单位及监理审核的施工组织设计要求配备，其中塔吊工工资、指挥工工资、施工电梯操作人员工资由乙方自行负责。电焊机、二级配电箱以后的三及配电箱和线缆、搅拌机、台式圆盘锯、手提圆盘锯、台钻、电锤、振动电机和振动棒、对焊机、竖焊机、锻铁机、钢筋校直机、直螺纹套丝机、焊机手线及面罩焊钳、手推车、切割机、切片机、水平仪，砼浇筑所渉及的设备、用具、砼收装机、料斗承包范围、串筒卸料平台等，自己所用机器保养及电器设备维修均由乙方自行负责。

4、乙方需自行提供的工具：平铲、十字镐、灰捅、抬绳抬杆、铁桶、抽水机、撮箕、皮(胶)水管、胶水平管、振动棒、抹灰工具及广线、灰盘、铁板、断线钳、手提刨机、手枪钻和手推车及满足施工要求所需的一切机具和工用具，二级配电箱以后的供电线缆和供水口以后的供水胶管等。

5、乙方需提供的材料：钢管、钢管扣件、组合木模板、板材、枋材对拉螺杆(防水螺杆除外)以及安全网、竹跳板、扎丝、铁丝、钉子、竖焊剂、电焊条、外加剂、封口胶带、胶沫剂、彩条布、双面胶、大小扫把、棉纱、砂轮机、各种大小钻头、切割片、安全帽、保险绳及劳保用品、夜间作业照明灯具、电线以及二级配电箱以后的所有施工用电线路的敷设及安装。

6、工人的生活及防疫和劳保用品由乙方自行负责。

7、保证本工程的安全文明施工，执行甲方安全文明施工管理条例和规章制度。(负责土建安全防护的搭设与拆除和楼层卫生清理打扫。

8、乙方应严格按照施工图及图说、图审纪要、设计变更以及相关的技术、施工文件及施工规范、质量检验评定标准的有关要求进行施工。

9、配合甲方及其他分包单位做好配合的相关工作事宜，(如消防、电梯安装预埋等)。

10、按甲方周、月、季进度节点计划完成进度。

七、安全文明施工及管理目标

(1)、管理目标：达到市区级文明施工工地。

(2)、乙方进场后，对所属工人做好安全文明施工教育工作和安全措施工作，委派负责安全的专职人员，负责现场的安全文明施工工作；安全防护按要求负责搭设，检查合格并形成资料记录。

(3)、乙方在施工过程中必须严格遵守发包方指定的各项安全文明施工管理制度，按安全操作规程操作，认真执行国家现行的安全规程GJ80--91、33--86、46—88、JGJ--59--99进行管理，做到安全生产，文明施工。

(4)乙方人员严禁酒后上班从事任何工作，禁止擅改设计几何尺寸与野蛮施工；在操作过程中，上岗操作人员必须戴安全帽、戴胸牌、高空作业必须系安全带、不准穿拖鞋、赤脚上班、对特殊工种实行现场压证上岗制度，若违规操作，对违反规章者按现场综合管理制度进行处罚，并承担所造成的安全事故责任。

(5)、乙方必须与进场作业班组及工人签订安全、质量进度工期责任合同，把安全质量责任分解落实到每一个班组及人头上。

(6)进入现场的人员必须佩戴安全帽，听从发包方管理员的正确指挥，并严格保证接受安全教育。

(7)、宿舍环境卫生实行乙方专人管理，生活垃圾归入专用设施内。

(8)、工人进场后必须经公司的三级安全教育方可上岗，安全第一，质量第一。工人必须严格遵守公司的各项规章制度。

八、工期及进度

总工期(不含基础地梁顶以下部分) 300 日历天，乙方必须保证按甲方所制定的进度计划的施工，乙方周、月进度，以甲方会议决定的书面通知为准。

九、工程单价

本工程一次性包干，按建筑面积计算，基础地梁顶标高以上 410 元/m计算(不含税金，乙方提供人工工资表)。基础工程地梁顶标高以下工程劳务费用另行协商。

十、履约保证金缴纳及返还方式

1、履约保证金40万元(肆拾万元);乙方于 年 月 日前缴纳履约保证金 万元( 万元)，剩余 万元( 万元)在进场时缴纳。

2、保证金退还时间和比例，主体框架完成七层退还乙方保证金20万元(贰拾万元)，剩余20万元(贰拾万元)在主体框架封顶后退还。

十一、工程款支付

1、乙方在本工程中从基础地梁垫支至主体框架结构7层后的5天内，甲方支付乙方劳务进度款按完成建筑面积的元/㎡;当完成主体框架封顶后的5天内，甲方支付乙方劳务进度款按完成建筑面积的元/㎡;剩余款项(留3%作保修金)待外架拆除完毕5日内支付。

2、保修金的退还按相关规定分项工程保修时间期满后5天内分别支付乙方。

十二、其他约定事项

1、 务工人员必须提供本人身份证复印件，经三级教育培训后才能进入现场施工。

2、 乙方工作人员必须遵守国家法律、法规规范以及甲方现场管理规章制度，民工工资管理按国家政策及重庆建委要求办理，拖延民工工资责任由乙方负责。

3、 乙方人员进场后，各班组之间搞好团结，不得酒后作业，打架滋事。

4、 现场人员应服从甲方管理人员安排，不得借故闹事或阻碍施工。

5、 本项目中乙方施工范围及临设区的清洁卫生由乙方负责清理；甲方分包的工程施工中所发生的建筑垃圾由甲方负责清理场。保持清洁卫生。

6、 本工程所产生的计时工工资。小工按 150 元/工日、技工按 200 元/日的标准2执行。

7、 基础部分如甲方分包工程需使用塔吊，其使用的塔吊租赁费用(含操作工工资)，由甲方支付。

8、 在乙方的工作完成申报停用设备7日后，甲方所分包的其它分项工程需使用乙方的相关机械设备时。其费用以甲方协调分包工程单位负责。

9、 工程施工中若因甲方原因造成停工带来的损失必须按实赔偿，否则乙方拒不开工，直至甲方按实赔偿为止。

十三、争议的解决

本合同如有未尽事宜及争议的地方由甲乙双方协商解决，协商不成向所在地区的劳动局仲裁判决处理，人民法院诉讼。

十四、违约责任

本合同中关于甲乙双方违约的具体责任如下：

1、每延期一天支付工程款，甲方按应付工程款的月息3%支付给乙方作为违约金；乙方向甲方缴纳的保证金，如甲方不能按期退还，按保证金总额增加3%月息计算违约金支付给乙方。

2、甲方违约责任：因甲方原因造成乙方停工待料，时间超过24小时后，由甲方按实际发生时间与乙方核定签证超时停工待料补助费用，并即时支付。

3、乙方违约责任：由乙方承担所施工范围内的一切质量问题引起的法律和经济责任；因乙方承包人的责任造成甲方延期交房，由乙方承担由此引起的经济损失。

十五、合同有效期

从合同签订之日起，甲方收到乙方履约保证金时起至工程竣工保修期满支付清本合同款项后，本合同自动终止失效。

十六、其他

1、 如本工程需申报优质结构工程，甲、乙双方另行商定相关事宜。

2、 本工程安全、质量及事故发生后应视当事人发生情况，调查追究相关责任人的责任。

3、 在本工程施工过程中，若乙方不自觉遵守甲方项目规章制度，不服从甲方、监理、业主方安排，甲方有权对乙方进行处罚。

十七、合同份数

本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，具有同等法律效力。

工程发包单位：(公章)发包方负责人：身份证号码：电 话：订立时间： 年 月 日

工程劳务单位：(公章)承包方负责人： 身份证号码： 电 话： 订立时间： 年 月 日

劳务承包合同【第二篇】

发包人：____________________

承包人：___________

___________建设项目工程是_________的重点项目，及时完成建设项目的结算工作，不仅是省市领导的明确要求，也是建设项目开展财务决算、资产移交、工程审计等工作的前提条件，是圆满完成建设任务自身的需要。为及时做好工程结算工作，发包人、承包人双方经协商一致，签订本工作协议书，资双方共同遵照执行。

1、工程结算报告的提交及审定

承包人在本工作协议书附件中提供的全部名工程结算人员，在__年__月__日至_____月_____日必须保证在工地现场办公，专门从事竣工档案编制、工程结算工作；否则，应按号合同（以下简称原合同）专用条款第款的约定承担违约责任，直至承包人改正到位为止。

承包人应按原合同专用条款第款的要求编制工程结算基础资料，并在__年__月__日前向发包人提交符合原合同专用条款第款要求的全部竣工结算资料。

本工程合同正常结算工作以截止在__年__月__日前上报的`工程结算资料为基础进行，承包人应积极配合发包人，协助政府上级主管部门，完成上报结算书的审定工作。

发包人在收到承包人__年__月__日提交的手续齐备的工程结算资料后，应组织有关单位在__年__月__日前审核完毕，及时报送上级部门审批。

承包人虽未能在__年__月__日前上报，但能在__年__月__日前上报且符合原合同专用条款第款要求的工程结算资料，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。

本工程结算资料发包人接收的最后截止日期为__年__月__日。至__年__月__日承包人仍未报送本工程结算资料，视为已全部报出，发包人不再受理任何本工程结算资料。

承包人应按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员与发包人派出的工程结算管理人员一起组成工程结算管理小组，要求及时报送工程结算资料并予以落实，否则，应按原合同专用条款第款的约定承担违约责任。如承包人不按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员，发包人有权另行聘请有关工程结算管理人员，有关费用在原合同对专业工程管理配合服务费中支付，承包人不得有异议。

2、工程结算定审后有关款项的支付

本工程结算定审、承包人按原合同专用条款第款约定完整移交工程竣工档案且不发生原合同专用条款第款的违约情形的，双方同意依据原合同专用条款第款的约定按如下方法之一处理：

发包人已支付的累计金额小于工程结算定审金额的100%的（含项目保障费实际支付金额），发包人继续支付至结算定审金额的100%。

3、工程结算中争议问题的`处理

对于工程结算中有争议的问题，依据合同的相关约定，本着“依法依规，实事求是和风险共担”的原则，按如下约定处理：

（1）承包人在__年__月__日前上报的工程结算资料经发包人审核后如发生争议，在__年__月__日前双方能达成一致且经上级主管部门审定的'部分纳入正常结算审定；未能达成一致的部分如能在__年__月__日前取得一致的，将与承包人在__年__月__日至__年__月__日之间上报的工程结算资料为基础并在__年__月__日前取得一致的部分一起，经上级主管部门审定后，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。

（2）双方未能在__年__月__日前达成一致的本工程结算争议，按照原合同专用条款第款的约定由工程所在地建设行政主管部门调解；调解不成的，任何一方均可提请广州仲裁委员会仲裁。

4、本工作协议书作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本工作协议书的约定与原合同相冲突的，以本工作协议书的约定为准。

5、本工作协议书于双方签字盖章后生效，至双方履行完本工作协议书中的义务与责任时终止。

6、本工作协议书一式份，发包人执份、承包人执份，具有同等法律效力。

发包人：_______________承包人：___________

（盖章）___________（盖章）___________

法定代表人：___________法定代表人：___________

委托代理人：___________委托代理人：___________

住所：___________住所：___________

电话：___________电话：___________

传真：___________传真：___________

签约日期：___________签约日期：___________

签订地点：_____________

劳务施工承包合同【第三篇】

工程发包人：__________________(甲方)

施工劳务承包人：__________________(乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《国务院村庄和集镇规划建设管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就施工劳务承包事项协商达成一致，订立本合同。

一、劳务承包人资质情况

资质证书号码：__________________

发证机关：__________________

资质专业及等级：__________________

复审时间及有效期：__________________

二、工程概况及劳务承包内容

工程名称：__________________

结构：_________，规模_________㎡，层数：_________

工程地点：

劳务承包内容：

三、工程承包施工期限

开始进场施工日期：_________年____月____日，竣工日期：________年____月____日，总日历施工数为________天。

四、质量标准

按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量评定标准》等相关规范标准，本工程必须达到质量评定等级。

五、图纸

甲方应在乙方施工劳务承包工作开工前天，向乙方提供施工图套，以及本合同工作有关的标准图套。

六、工程发包人(甲方)的义务。

(一)甲方应在乙方进入施工前完成下列工作前承担相应费用

1、在______年______月______日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：

2、在______年______月______日前完成水、电、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的用水、用电、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求。

3、在______年______月______日前向乙方提供相应的工程地质和地下管网线路资料。

4、在______年______月______日前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：

5、在______年______月______日前向乙方下列生产、生活临时设施，其交验要求与保护责任为：

(二)按时提供图纸，及时交付应供的各种合格建筑材料和设备，保证施工需要。

(三)按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

(四)负责与监理、设计及有关部门联系、协调现场工作关系。

七、劳务承包人(乙方)的义务

(一)对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲乙方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自转包、分包，自觉遵守法律法规及有关规章制度。

(二)严格按照设计图、竣工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全，承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

(三)自觉接受甲方和政府有关部门的管理、监督和检查。

(四)妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。

(五)为参加施工作业的人员办理意外伤害保险。

八、安全施工与检查

(一)乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而产生的费用，由乙方承担。

(二)甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应的责任及发生的费用。

九、事故处理

(一)发生事故伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门，并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

(二)乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相应规定处理。

十、劳务报酬

(一)本工程的劳务报酬采用一次性固定劳务报酬包工(包管理费、安全设施费)，劳务报酬共计元。

(二)双方约定的其他方式(按计时或计件)

十一、工时及工程量的确认

(一)采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量。

(二)采用按确定的工时(计件)计算劳务报酬的，由乙方每日(按月)将提供劳务人数(工程量)报甲方，由甲方确认。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

十二、劳务报酬的中间支付

(一)采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的，甲方与乙方按下列方式支付：

1、合同生效即支付预付款元。

2、中间支付

第一次支付时间为________年____月____日，支付________元。

第二次支付

时间为________年____月____日，支付________元。

(二)采用计时单价或计件单价支付劳务报酬的，甲方与乙方约定支付方法为：

十三、施工验收

乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收，甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收，验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已完成了本合同约定工作，但工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致甲方的相关损失。

十四、违约责任

如一方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况，应承担违约责任，并支付另一方元的违约金。另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述责任后仍应继续履行合同。

十五、争议

甲乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商和和解或要求有关主管部门调解。如和解、调解不成、采用申请有关部门仲裁或向人民法院起诉。

十六、合同解除

(一)如一方违约，并承担违约责任后，另一方可以要求解除合同。

(二)如因不可抗力(如自然灾害、国家政策调整等)致使本合同无法履行，甲乙双方可以解除合同。

十七、合同终止

甲乙双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，本合同即告终止。

十八、合同份数

本合同一式份，由甲乙双方各执一份，送镇(乡)村镇建设管理所和各一份。

十九、补充条款：____________________________________

二十、合同生效

合同订立时间：________年____月____日。

合同订立地点：________________

本合同双方约定后生效。

甲方：工程发包人乙方：劳务承包人

住所：____________住所：____________

电话：____________电话：___________

劳务承包合同【第四篇】

发包人(以下称甲方)：

承包方(以下称乙方)：

乙方是具有相应劳务资质的劳务输出单位，甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正、合法执行劳务承包行为，双方协商订立本合同以遵照执行。

一、乙方承包的劳务作业工程名称

甲方将 项目的砼及砌体工程的劳务作业承包给乙方。

承包范围及承包内容：

①以设计图纸及设计变更为依据，从基础承台及垫层开始施工至工程交工完毕所有砼工程(如墙柱梁板梯、飘窗台、雨棚、构架、屋面女儿墙和外墙返边、独立柱等；所有承包工种范围内的材料运输、施工操作架及运输架等);

②砌体工程(如砖砌体湿水、筛砂、发灰、砌体砌完后的湿水养护、材料转运架及操作架搭设、过梁安装、构造柱砼返边浇筑、其它与砌体相关的零星砼施工);

③屋面工程(保温层、找平层、聚苯板及刚性层等);

④前后台场地清理，做到工完料尽场地清及其施工范围内的所有现场文明。

⑤砼湿水养护。

⑥承担砼发生堵泵的一切费用。

⑦按甲方要求搭设施工场地操作棚等。

⑧每周脚手架底部清理一次，达到项目部验收条件。

⑨承包工程范围内的测量放线工作(甲方仅负责检查及复核)及基础钉龙门桩工作。

⑩墙、柱、板等接口部位模板漏洞采用砂浆封口封底。由乙方负责招聘工人完成该工程施工，甲方支付乙方劳务费。甲方与乙方招聘的作业人员不具有劳动关系，不承担劳动法等相关法律所规定的。用人责任。

二、施工工期

总日历天数为x天，具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工正常情况下必须保证4天1层楼)。

三、承包单价

1、单价按： xx元/m2(建筑面积按最新国家标准《建筑工程建筑面积计算规范》计算);即：本协议书第一款所约定的工作内容和涉及完成本分项工程所约束的附属工作。(该单价含管理费、完成该项工作的一切其它不可预见费。)若班组在施工过程中能够保质、保量、按进度完成本工程，未发生安全事故，项目部另奖励一万元。

2、本结算价格是完成本合同内容的全部偿付，包括劳务、管理、承包人装备费、加班人员工资、流动施工津贴、交通费、安全生产管理费、防寒、防暑等辅助材料及本分项工程施工而引发的一切费用，甲方不另进行任何支付。

3、项目部规定的统一服装费用由乙方承担，安全帽、雨衣、雨裤、手套及各种劳保防护用品等均由乙方自备，包括振动棒、电机、平板振动器、斗车等设备的修理；乙方自带砼工程中所需小型工具、制作机械设备及辅材(如灰桶、锤凿工具、拉毛用塑料扫把、碘钨灯具等；数量必须满足施

劳务承包合同【第五篇】

甲方： (以下简称发包人)

乙方： (以下简称承包人)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等，鉴于发包人承接了巴南D3合同段，在承包人充分了解了施工现场条件后，根据自愿、公平和诚实信用原则，双方就D3合同段桥梁单项工程劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

一、本合同的组成

1、本合同和安全合同，补充协议及相关文件，以及发布发包人下发的各种文件、通知、计划。

2、发包人与业主签订的总包合同及附件及施工过程中的相关文件；(以下简称"总包合同");

3、技术规范(含招标文件补遗书中与此有关部分);

4、图纸(含招标文件补遗书中与此有关部分);

5、上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

二、工作范围：D3合同全部桥梁(队伍施工桥梁单项按工程进度需要和队伍人员确定)单项的钢筋制作按的钢筋制作安装，混凝土的浇筑(模板的安装与拆除、支架的搭设、拆除，砼浇注与振捣养护等)，钢绞线的制安。

三、工期：按下发的文件、通知、计划等。

四、发包人权利和义务

1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系；

2、向承包人创建开工条件及施工条件，向承包人交付相关主材料及机具；

3、统一制定各项管理目标，实施对工程质量，工期，安全生产、文明施工，计量、实验化验的控制、监督、检查和验收并负责工程项目计划的下达并对承包人工程全过程进度、安全、质量、环保、文明施工进行监督管理；

4、负责技术安全交底，组织图纸会审，交工验收，但并不免除承包人应承担的责任；

5、发包人按照总体进度要求向承包人下达施工任务，当承包人不能满足发包人总体施工进度时，发包人有权调入其他施工队以达到加快进度，由此造成承包人的损失，由承包人自行承担。

6、按本合同约定，向承包人支付劳务报酬。

7、受承包方委托，给承包方施工作业人员统一办理人生意外伤害保险(集体险)，其保险费用按照承包方50元/每人收取。

五、履约保证金

1、在协议签订之前，承包方必须向甲方缴纳履约保证金： 万元，该履约保证金待合同履约完成后三个月后支付。

六、承包人责任和义务

1、作用人员要求：年龄在18岁以上，50岁以下的男工；身体健康；能胜任本合同工程体力劳动；技工应具有国家统一颁发的三级及以上技术等级证书；劳务人员的简况资料(包括姓名、性别、出生年月、籍贯、文化程度、技术状况、身份证号码、户口所在地。承包人必须每月在施工现场22天，发包人考勤，如缺勤一天罚200元，并建立劳务人员档案，每月编制工资表，每月同发包人一起发放民工工资，如出现民工闹事等罚款1000元/次—5000元/次。

2、对本合同工作范围内的工程量向发包人负责，组织相应的人员施工作业，并组织持有相关资格证书的熟练工人投入工作，完成承包人下达的计划。

3、严格按照设计图纸、施工验收规范，投入足够人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；对施工现场的管理规定，做到文明施工并承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

4、自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查，随时配合发包人、业主、监理工程师做好本工程材料及工程样品随机抽样试件。

5、按发包人统一规划堆放材料，妥善保管、合理使用发包人提供或租赁给承包人使用材料(包括周转材料)及其他设施，接受发包人随时检查其设备、材料保管、使用情况。

6、配合发包人办理交工验收；做好施工场地构筑物和已完工程部分的成品保护工作，因承包人责任发生损坏，承包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款并赔偿发包人损失。

7、承包人须无条件服从发包人的指令以及发包人转发的业主及监理工程师的指令，承包人应认真按照合同有关规定的标准、规范、设计要求及发包人、业主监理的指令组织施工。与现场其他单位协调配合，照顾全局。

8、承包人必须严格遵守相关作业操作规程，结合本工程特点配备满足施工要求的作业人员，小型机具等。

9、为加快施工进度，发包人需调整作息时间，承包人应无条件满足发包人工作要求。

10、除非本合同另有约定，承包人应对其作业内容的实施、完工负责，承包人应承担并履行合同约定的、与劳务作业有关的所有责任、义务及工作程序。

七、安全施工

1、承包人必须根据法律法规及规章制度的要求，为其施工作业人员提供安全劳保用品、购买意外险及安全劳务保障(包括相关劳动及安全保障)。特殊工种人员必须坚持持证上岗，杜绝安全生产事故发生。

2、承包人应遵守发包人工程建设安全生产有关管理规定，完善对作业人员的三级安全技术交底，教育承包人的作业人员，严格按安全标准进行施工，并随时接受发包人安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并接受发包人处罚，由于承包人安全措施不力、违背发包人安全技术交底或违反安全操作规程造成事故的责任和因此而发生的费用，均由承包人承担。

八、材料物资供应

1、钢材：工程所有的钢材均由甲方供应。钢筋施工损耗量核定为1%，若乙方因管理不善超过此核定标准，甲方将按钢筋购置价在承包人的工程价款中扣除。

2、混凝土：施工过程中混凝土由发包人集中搅拌后运到施工现场。

3、施工用电：根据发包人现有现场配电提供给承包人使用外，配电箱以外电线及其他电器设备由承包人负责。

4、模板：对于桥梁系梁、墩柱、盖梁模板以及架管、扣件，按需经工区长签字审核后材料部门领取，在工程结束后归还，对模板、架管、扣件损坏严重、丢失的照价赔偿。

4、材料及设备：发包人除负责提供以上1、2、3、4条及附表明确的材料外，工程所需要的其他一切材料(包括周转材料、和辅助材料等)、机械设备、工用具、养护设备、泥浆和施工用水均由乙方自行解决，发包方方概不负责。

5、发包人提供的材料由承包人提前5天书面向发包人提交、设备、构配件需求计划，钢筋需提前10天报送计划，经过发包人现场施工员审核后交由发包人材料部门购买，材料机具到达现场后，承包人应立即进行验收并签收，发包人向承包人提交合格的材料机具，如质量规格型号不合要求，承包人在验收时应及时提出，发包人负责处理，工程施工需要的主要材料按施工进度供应。

6、材料管理：由甲方提供的材料，一旦进入乙方施工作业范围，乙方都具有负责保管的责任。在施工期间，若材料保管不善造成材料丢失，其相关材料款由发包人直接从承包人劳务费中扣除。

九、施工验收

承包人应确保完成施工的质量，应复核相关技术标准和监理工程师要求。承包人施工完毕，应向发包人提交完工报告，通知发包人验收。但发包人与业主的工程验收结果表明承包人施工质量不合格时，承包人应承担无偿修复，并承担由此导致的发包人的相关损失。

十、工程量的。确认及支付

1、本合同的劳务单价经双方签字确认后，承包人不得以任何理由提出变更单价。(单价清单附后)

2、承包单价包含以上工作内容的相关劳务、除钢材、砂浆、施工用电、混凝土以外的所有费用(包括各种周转材料、机械设备、工用具、各项劳务费、低制易耗品费用、劳动保护费、管理费、缺陷修复费用、保险、利润和税金等)，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险及现场清理等，单价含税。承包人提供劳务发票，并附工资表。

3、中期计量与支付：以每月月末之日为限，承包人申报合格工程，工程处，技术处现场收方确认(图纸设计量为依据)，机料处，安保处，财务处审核进行审核计量，然后扣除10%民工工资保证金、扣除5%工程质量保证金、扣除5%安全保证金后承包人提供发票，并附工资表支付上月工程款。

4、终期计量与支付：待承包人合同履行完毕并经竣工验收合格，办理工程结算，支付90%工程款，余5%质量保证金、5%安全保证金三个月后无质量缺陷问题后一次性支付。

5、计日工计量与支付：对于需用计日工方式计量的工程内容，根据工程时间情况发生的计日工，经技术员、工区长审查、工程处批准同意后办理。申报方式：用计日工前技术员申报，工程处批准后派工。技术员必须严格按人员数、事由、时间段写清，8小时为一个工日，事实求是算出工数不得超计，用工三天内必须报工程处审核归档确认(如超过期限属于自动放弃)。(计日工单价清单附后)

十一、违约责任

1、工程实施期间，承包人人员不足，在发包人发出书面警告3天后，仍未改正的；由于承包人原因引起暂时停工，承包人不积极采取补救措施；一贯和公然无视发包人或者监理工程师口头或书面警告；不能持续有效执行发包人、监理工程师指令；在承包人接到替换修复和合格材料通知后2天内仍不遵守，在承包人接到关于安全整改的书面或口头通知2天内仍不整改的，若发生以上任一情况，发包人将对承包人每次按实际情况来确定罚款，从工程款中扣除，发包人并有权终止合同，所造成的损失，由承包人自行承担；

2、对因自身原因造成的内在或者外在质量不合格，应按发包人、业主、监理指令无条件拆出返工重做或者修复，发包人将根据造成的负面影响的严重性对承包人进行罚款，并赔偿发包人一切相关损失，发包人并有权终止合同，所造成的损失，由承包人自行承担。

3、发包人根据施工进度要求向承包人下达周计划、月计划，如承包人因自身原因不能完成发包人下达的计划，发包人按实际情况确定后给予承包人处以罚款，发包人并有权终止合同，所造成的损失，由承包人自行承担；

4、承包人应承担自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款，以及赔偿由于以上原因给发包人造成的损失；

十二、奖励与惩罚

1、钢筋按设计图纸1%损耗供货，节约按节约金额的50%奖励承包人，超出部分按进价扣款。

2、以发包人对承包人下达施工计划，如承包人能按期完成施工任务，工程结算时奖励原单价5%，如未按期完成惩罚单价的5%。

十三、其他：双方协商同意有关设计变更文件、洽商记录、会议纪要以及资料图表等及发包人下达的各种书面通知、计划任务也是本合同的组成部分。

十四、合同终止

1、双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，承包人向发包人交付劳务作业成果，并经发包人验收合格后，本合同即告终止。

2、本合同一经签认后不得转包，如承包人转包本合同无效。

十五、本合同经双方签字后生效，本合同共 四 份，发包人执 三 份，承包人执 一 份，具有同等效力。

发包人： 承包人：

代表人：

签订日期：