购销合同实用3篇

【路引】由阿拉题库网美丽的网友为您整理分享的“购销合同实用3篇”文档资料，以供您学习参考之用，希望这篇范文对您有所帮助，喜欢就复制下载支持吧！

购销合同1

购货单位(甲方)

供货单位(乙方)

一、产品名称、规格型号、数量、金额、供货时间：____

二、音箱匹配，保证系统最佳状态运行。

三、供货方式：乙方按以上设备要求供货并送到甲方指定现场，费用自理。

四、安装方式：在甲方指定位置安装、调试，并与甲方已施工线路、音箱系统连接，保证整个系统合理运行，并培训甲方工作人员正常使用。

五、乙方对质量负责的条件及期限：所供产品质量保证期为一年，期间因设备、安装、调试原因造成的故障，乙方及时免费维修；因甲方使用不当造成的损害，乙方派人维修，费用由甲方负担。甲方也可自行维修；

六、付款方式：设备正常运行后一次付清。

七、违约责任：按《合同法》执行。

八、本合同一式四份，自双方签字盖章之日起生效

九、其他约定事项：因产品本身质量、安装、调试问题造成的损失，责任由乙方承担。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

它山之石可以攻玉，以上就是差异网为大家整理的3篇《购销合同》，希望对您有一些参考价值，更多范文样本、模板格式尽在差异网。

购销合同2

买方：

签约地址：

卖方：

签约时间：

买卖双方经协商一致， 卖方同意出卖、买方愿意受买下列标的物，并遵守下列各项条款：

一、标的物详情(以下包括：货物品名、货号、鞋材质约定、码段、数量、单价、金额及交货期；标的物具体信息含配码、材料标准等详见附件《货品订单》)：

二、合同签订后，除买方根据市场情况，紧急书面通知卖方(并经卖方同意)减少或取消订货的外(所减少或取消部分订货货款按本合同议定价在总货款中扣除)，买卖双方应完全履行本合同。

三、包装：严格按照买方要求操作。货物送至买方指定点后，经买方检验，如发现包装过紧导致鞋子变形，影响销售，因包装过松、浪费体积所产生的一切额外损失均由卖方承担。

四、质量要求：根据买方确认样品为准，其 它技术标准及供方对质量负责的期限或质量保证期：卖方按国家质量标准进行生产， 并应根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保障法》等相关法规，经双方质量检验证实产品本身确实有较大质量问题，卖方有义务配合买方进行必要的协商解决，并承担由此产生的。一切费用。

五、交货地点：在某个地点，货物验货通过后，买方根据实际情况安排直接给卖方付款，卖方负责货物装箱工作。

六、交货日期：本合同和《货品订单》所提及的交货期为20xx年4月5日在交货地点交货。

七、验收标准：买方按确认样及相关标准和要求验收所有货物。相关标准以国际鞋类贸易正常检验标准为准。

验收方式：根据客户的实际情况，买方有权正式对货物进行检验。

八、 合同(总货款)金额： 元整(￥ ), 货品验收合格后一次性付清。

九、解决合同纠纷的方式：双方友好协商解决；协商不成，依法处理。

十、买方交给卖方的附件《订单》、《包装明细》为本合同不可分割的部分。合同执行期间，买卖双方代表签署的其他同本合同相关的书面、正式的文件(含经双方签字)同样为本合同的有力补充。

十三、 本合同一式两份，自签字盖章之日起生效。

买方： 卖方：

地址： 地址：

电话： 电话：

日期： 日期：

购销合同3

原告：王XX，女，汉族，现就职于XX市劳教所第X大队，电话：XXXXX

被告：河北XXX房地产开发有限公司，地址：XX市XX路XX号，法定代表人：张XX，电话：XXXXX

诉讼请求

1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同；

2、判决被告返还原告剩余房款339500元整；

3、本案诉讼费用由被告承担。

事实和理由

原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的`位于XX县XXX的一套面积为平方米的商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求！

此致

XX市XX区人民法院

具状人：王XX

XX年X月X日

附：本诉状一式二份

证据X件