房屋修缮合同【优推10篇】

网友 分享 时间:

房屋修缮合同明确双方权利义务,包括修缮内容、工期、费用及违约责任,确保修缮质量与安全,是否能达到预期效果?下面是小编为大家收集的房屋修缮合同【优推10篇】法律文书,欢迎大家借鉴参考,希望对您有所帮助!

房屋维修合同 【第一篇】

委托方(甲方):

承接方(乙方):

甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方对房屋进行 订立本协议,以共同恪守。

一、工程地点: ;

二、工程项目: ;

三、承包方式:甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知 甲方),由乙方负责施工。

四、质量标准:施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的装 修标准,双方认可。工程竣工验收合格后,3个月内因乙方施工出现质量问 题,乙方负责无偿返工维修。

五、工程造价:材料由甲方提供,甲方支付乙方装修人工费 元人民币。

六、付款方式:工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,五 天内付清乙方人工费,

七、本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有相同效应。本协议自双方签字之日 起生效。

甲方:

乙方:

签字(盖章):

签字(盖章):

联系电话:

联系电话:

年 月 日

年 月 日

房屋维修合同 【第二篇】

甲方: (某某单位)

乙方:(施工方)

甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方房屋修缮,订立本协议,以共同恪守。

一、工程地点:XXXX交通运输局路政管理站XXXX办公室

二、形式结构:七间平房

三、工程项目:

1、XXX交通运输局路政管理站XXX大队办公室自建队以来,房屋多年未进行修缮,每临雨季各房间均有不同程度的漏水情况,因工作需要需对我队七间平房进行房屋修补工作。七个房间(七间办公室)屋顶修补。

2、未尽细节的`之处,由甲方提出方案,商量确定

四、承包方式:甲方按乙方要求必须保证维修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方),以及施工期间工人午餐供应;施工期间发生任何安全问题,由乙方负责与甲方无关。

五、质量标准:施工质量要符合安全要求,维修质量不得低于同一施工类型的维修标准,双方认可。工程竣工验收合格后,3个月内因乙方施工出现质量问题,乙方负责无偿返工维修。

六、工程造价:工程材料(工程材料明细表附后)由甲方提供,工程材料共计:元;甲方支付乙方维修人工费:施工人员X人,每人每天元,共施工X天,共元。材料费、人工费共计:元。

七、付款方式:为确保工程质量,甲方暂扣元押金,XXXX年XX月XX日至XXXX年X月XX日内无任何问题,将全额返还乙方。工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,三天内付清乙方人工费。

八、本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。

甲方签字(盖章):

乙方签字(盖章):

年 月 日

年 月 日

房屋维修协议书 【第三篇】

甲方:

乙方:

一、甲方同意将 房屋维修工程委托乙方。

二、乙方负责全部维修所需材料以及施工。

三、维修时间:自协议签订之日起 天完成。

四、维修要求:

1、维修项目质量符合国家相关验收规范。

2、乙方自行负责施工安全。

3、未尽施工细节之处,由双方协商提出方案确定。

五、维修费用:。

六、维修工程完成后,经甲方验收合格后,按照公司工程付款流程支付工程款。

七、保修条款:在国家规定的质保期限内出现质量问题仍由乙方维修。

九、其他未尽事宜,双方友好协商解决。

十、本合同经甲乙双方协商签字后生效,合同一式三份,甲乙双方各执一份,

公司备案一份。

乙方签字:联系方式: 甲方签字:

工 程 师: 联系方式:项目管理部经理: 工程管理部副经理: 工程管理部经理: 分管 副总:20xx

年 月日

甲方:

乙方:

房屋修缮合同 【第四篇】

本协议由以下双方当事人在_________签订:__________________________

甲方:___________________________(以下简称甲方)

住所:_________市_________区_________路_________号

身份证号:__________________________电话:__________________________

乙方:___________________________(以下简称乙方)

住所:_______市_______区_______路_______号

法定代表人:__________________________电话:__________________________

鉴于:

1.甲方为本次要修缮的房屋的所有人,有权对此房屋进行修缮;

2.乙方已取得国家有关机关颁发从事房屋修缮的许可证,为有权从事房屋修缮的企业,目前合法存续。

为明确双方本次房屋修缮行为的权利义务,甲乙双方本着公平合理、等价有偿的原则,并根据有关法律法规,制订本协议,以兹共同遵守。

第一条甲方决定将位于_____区_____街_____楼_____层_____号的房屋一套,建筑面积______平方米由乙方来进行修缮,乙方同意进行修缮。

第二条甲方保证其有权对上述房屋进行修缮。

第三条乙方保证其具有房屋修缮的资格证照。

第四条乙方本次为甲方的房屋进行修缮的范围为____;方式为_______;标准为_______(要详细写明房屋所须修缮的具体各部分以及对修缮方式和标准的要求)。

第五条乙方本次为甲方的房屋进行修缮的时间为自_______年___月___日到_____年___月___日为止。

第六条本次房屋修缮的费用为_____元,在本合同生效后____日内支付_______元,在本次房屋修缮结束并经验收合格后_____日内将尾款______元全部付清。

第七条本次房屋修缮的原材料除附件中所列的清单外,均由乙方全权采购并由乙方来负责提供,但甲方有权监督其使用的原材料是否符合国家有关规定或行业惯例。对于附件所列的原材料,由甲方来提供(或由乙方按甲方在清单中的要求来提供)。

第八条双方约定由_________来进行本次房屋修缮的验收工作,并向其支付规定报酬______元。该部分费用由甲方来负担。

第九条在本协议生效后,甲方应在____日内让乙方进场工作,并协助乙方进行与修缮有关的'工作。

第十条违反本协议的约定为违约行为,应承担违约责任。

第十一条除第十二条规定的情况外,违约方应向守约方赔偿一切损失,包括但不限于实际损失以及为处理违约行为而支付的诉讼费、律师费等。

第十二条乙方如违反本合同第五条的约定,则每迟延一天,需向甲方支付违约金______元。但因甲方原因或有关政府行为或不可抗力的情形除外。本条的约定不免除乙方根据第十一条应负担的违约责任。

第十三条本合同只有在发生了以下三种事情之一后才能变更:

1.双方合意变更并达成书面的协议;

2.有关政府机关的种种行为使本次房屋修缮的行为必须修改;

3.不可抗力的情况使本合同必须修改。

第十四条本合同自发生以下事情方可终止:

1.双方协商同意终止本合同的履行并达成了书面协议;

2.有关政府机关的种种行为使本次房屋修缮行为不能进行或失去意义(如上述房屋列入了拆迁范围);

3.不可抗力的情况使本合同必须修改。

第十五条任何与本合同有关的争议均应友好协商解决,如果在开始协商后30日内双方还未达成一致意见,任何一方均有权向房屋所在地的人民法院起诉。

第十六条本合同的所有附件均构成本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。

第十七条本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

第十八条本协议自甲方签字并乙方签字盖章后生效。

甲方(签字):__________________________乙方(盖章):__________________________

法定代表人或授权代表(签字):__________________________

日期:_______年___月___日

签订地点:___________________________签订地点:__________________________

房屋维修合同 【第五篇】

甲方: (以下简称甲方)

乙方: (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就消防中队房屋维修事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称:消防中队房屋维修

2、工程地点:消防中队院内及围墙

3、工程范围:屋顶换瓦、门刷漆、修补围墙等

二、工程服务形式

乙方包工、包料、包工期、包质量。

三、维修时间:

20x年10月1日——10月15日。

四、维修金额及项目

总金额:20529元。项目如下:

1、森防库瓦屋面维修平方米,更换瓦屋面-挂瓦条-油毡、粘土瓦铺设(旧瓦利用80%)、封檐板刷漆。

2、杂物库及种子库瓦屋面维修平方米,更换瓦屋面-挂瓦条-油毡、粘土瓦铺设(旧瓦利用80%)、封檐板刷漆。

3、5间宿舍瓦屋面维修平方米,更换瓦屋面-挂瓦条-油毡、粘土瓦铺设(旧瓦利用80%)、封檐板刷漆。第6间办公室房后更换3米封檐板,正面墙面补批石膏灰浆后刷白,办公室外门重新刷漆。

4、院内室外水龙头重砌保温台

5、大门以东风化围墙用草泥浆补平。

6、厕所附近沉陷开裂围墙拆除一米用旧砖重砌,两面批草泥浆。

五、工程质量监督与验收

乙方在施工中要严格按照行业标准及本合同约定进行施工,并随时接受甲方的监督,对甲方提出的问题,乙方应及时进行整改,维修工程结束后,由甲、乙双方共同对工程进行验收,验收合格双方签字确认。

六、付款方式

乙方必须按维修时间要求完工,经甲方验收合格后,一次性付清。

七、甲乙双方的权利与义务

(一) 甲方的权利与义务

1、甲方在乙方施工中为乙方提供水、电等便利。

2、 组织相关人员进行验收,评定质量标准。

3、 维修项目验收合格,按合同约定的时间支付工程款。

4、乙方维修过的部位所出现的工程质量问题在未解决前,甲方有权拒绝支付任何款项。

5、因乙方原因导致本合同解除的,乙方应承担合同价款10%的违约赔偿金,乙方还应赔偿甲方所受到的损失。

(二) 乙方的权利与义务

1、按建筑规范进行施工管理,确保工程质量。

2、乙方在维修施工过程中应注意爱护甲方的财产、物品,不得损坏院内的建筑物及相关设施、设备。

3、抓好安全生产,严防事故发生。在维修过程中发生的安全事故由乙方负责。

4、在维修工程中,由于乙方原因导致甲方或第三方人身或财产损害的,乙方应当予以赔偿。甲方有权在应付乙方的工程款中扣除,不足部分甲方或有关权利人有权向乙方追偿。

5、乙方在施工中必须严格按施工工艺要求操作,维修后的工程如果再出现发霉、渗漏问题,乙方应在接到甲方通知后两天内修复完毕,并承担由于再次出现发霉、渗漏问题而引发的一切后果。

八、违约责任

甲乙双方务必严格履行合同的所有条款,不得违约,否则,另一方有权利追求其违约责任,并处以工程总价款的10%作为违约赔偿。 下列情况为违约:

1、 不按规定的方案和质量标准施工,造成质量低劣。

2、 不能在规定的期限内完成工程任务。

九、 本合同一式二份,甲、乙双方各一份,甲乙双方签字或盖章后生效,本项工程全面完成验收合格并结清工程款后本合同自行终止。

甲方:(盖章) 乙方:(盖章)

法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)

年月日:

房屋维修合同 【第六篇】

发包人(全称):(以下简称甲方)

承包人(全称):(以下简称乙方)

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规,将甲方房屋的维修承包给乙方并达成如下几点协议:

一、维修工程内容及时间

1、维修房屋地址为: ,维修内容为: 。

2、维修时间:乙方在本合同签署后10天之内组织人员或设备进行维修,维修完毕邀请甲方和物业公司共同验收,并形成验收文件用于结算。

3、承包人不在约定期限内派人维修的,发包人可以单方解除本协议。

二、工程质量保修范围和内容

乙方按相关规定对已维修工程进行保修,在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担已维修工程质量保修责任,按建设部《房屋建筑工程质量保修办法》执行并约定已维修工程(同一位置)的质量保修期如下:

1、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房屋和外墙面的防渗漏为5年;

2、装修工程为2年;

3、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;

4、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期;

5、其它项目保修期限约定如下:

质量保修期自工程验收合格之日起计算。

三、甲乙双方的权利与义务

(一)甲方的权利与义务

1、由甲方工程师共同配合乙方施工,行使合同约定的职权,向乙方发出指令及其签证,确保工程的顺利进行。

2、现场确定施工范围核实工程量。

3、组织相关单位进行验收,评定质量标准。

4、按合同约定的期限支付工程款。

5、负责各部门的关系协调。

(二)乙方的权利与义务

1、提供相关的施工方案。

2、按建筑规范进行施工管理,严格按已定方案及施工操作规范施工,确保工程质量。

3、抓好安全生产,严防事故发生,因安全事故或责任事故所造成的损失和影响由乙方负责。

4、每日完工后必须保证环境整洁、干净。

四、维修计价及费用支付

维修按每处单独计价,费用由甲方会同物业参考市场行情进行共同定价,每月汇总后进行结算,预留5%作为质保金,验收合格一个月复查合格后支付。

五、违约责任

甲乙双方务必严格履行合同的所有条款,不得违约,否则,另一方有权利追求其违约责任,并处以工程总价款的10%作为违约赔偿。

下列情况为违约:

1、不按规定的方案和质量标准施工,造成质量低劣。

2、不能在规定的期限内完成工程任务。

3、现场管理混乱,受到有关职能部门的批评处罚。

六、本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,甲乙双方签字或盖章生效,本项工程全面竣工验收合格并结清工程款帐目后自行终止。

发包人(公章):

承包人(签字):

签订日期:

房屋维修协议书 【第七篇】

甲方:

法定代表人:

身份证号:

电话:

乙方:

身份证号:

电话:

甲乙双方本着公平合理、等价有偿的原则,并根据有关法律法规,制订本协议,以资共同遵守。

第一条甲方决定将商店,面积平方米、五粮店,面积平方米,由乙方来进行修缮,乙方同意进行修缮。

第二条甲方保证其有权对上述房屋进行修缮。

第三条乙方本次为甲方的房屋进行修缮的范围为房屋防水及房屋维修。

第四条乙方本次为甲方的房屋进行修缮的时间为自20xx年7月1日到20xx年9月30日为止。

第五条本次房屋修缮的费用为元整(¥)元,在本合同生效后30日内支付元,在本次房屋修缮结束并经验收合格后10日内将尾款元全部付清。

第六条本次房屋修缮的原材料均由乙方全权采购并由乙方来负责提供,但甲方有权监督其使用的原材料是否符合国家有关规定或行业惯例。

第七条在本协议生效后,甲方应在10日内让乙方进场工作,并协助乙方进行与修缮有关的工作。

第八条违反本协议的约定为违约行为,应承担违约责任。

第九条除第十二条规定的情况外,违约方应向守约方赔偿一切损失,包括但不限于实际损失以及为处理违约行为而支付的诉讼费、律师费等。

第十条乙方如违反本合同第五条的约定,则每迟延一天,需向甲方支付违约金元。但因甲方原因或有关政府行为或不可抗力的情形除外。本条的约定不免除乙方根据第十一条应负担的违约责任

第十一条本合同只有在发生了以下三种事情之一后才能变更:

1、双方合意变更并达成书面的协议;

2、有关政府机关的种种行为使本次房屋修缮的行为必须修改;

3、不可抗力的情况使本合同必须修改。

第十二条本合同自发生以下事情方可终止:

1、双方协商同意终止本合同的履行并达成了书面协议;

2、有关政府机关的种种行为使本次房屋修缮行为不能进行或失去意义(如上述房屋列入了拆迁范围);

3、不可抗力的情况使本合同必须修改。

第十三条任何与本合同有关的争议均应友好协商解决,如果在开始协商后30日内双方还未达成一致意见,任何一方均有权向房屋所在地的人民法院起诉。

第十四条本合同的所有附件均构成本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。

第十五条本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

第十六条本协议自甲、乙双方签字盖章后生效。

甲方(签字):

法定代表人或授权代表(签字):

乙方(签字):年月日

房屋维修合同 【第八篇】

户主方:

维修方:

为保证房屋漏水维修质量,户主维修方双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,本着平等、自愿的原则签订如下协议,确保双方共同遵守执行:

、维修地点:监狱医院门诊楼及住院部维修。

二、承包方式:包工包料保质量

三、合同金额:

合计金额为:¥万元大写:人民币捌萬染仟陆佰圆整。

四、维修标准。

1、维修必须在保证不影响房屋安全的前提下进行。维修以解决防漏为主。

2、防水材料要求:采用sbs防水卷材,厚度为4mm。

五、维修要求:

1、维修方方提供相关的施工方案进行施工,提供人工,材料。

2、维修方方按建筑规范进行施工管理,严格按已定方案及施工操作规范施工,确保工程质量。

3、维修方方应抓好安全生产,严防事故发生,因安全事故或责任事故所造成的损失和影响均由维修方方负责。

4、维修工期:在正常天气下天内必须完成。

5、完工后必须把施工中产生的废物清理干净,否则视为验收不合格。

6、工程质量及验收:各种防水材料应符合规范的要求,并有产品质量证明文件(合格证)。按国家现行质量验收规范达到合格标准。验收达不到合同约定标准,维修方方无偿返修,直到合格为止。

7、维修后保质:门诊楼及住院部维修部位的保修期限自最后一次维修完工之日起重新计算。在没有人为破坏情况下,屋面防水工程的最低保修期限为五年,即维修后应当继续最低保修五年。且在出现漏水的情况后,在户主方通知后2个工作日内响应。

六、维修工程款的发放

维修方方维修楼顶漏水工程款不能超出合同金额,若超出,不足部份的由维修方方自行解决。工程款的结算待各部位防水维修工程全部完工,经户主方验收合格后,扣除工程价款的5%作为质保金,其余工程款户主方在一周内付清。

七、其它约定

1、维修方方因维修而造成的其他责任由维修方方负责。

2、本合同一式三份,户主方二份,维修方方一份,户主维修方双方签字或盖章生效。

户主方(盖章):

维修方:(盖章)

法定代表人(签名):

法定代表人(签名):

签订日期:20xx年x月x日

房屋维修协议书 【第九篇】

甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就房屋维修事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程范围:

4、合同工期:开工日 年月日,竣工日 年月日,该工期包括法定节假日、交叉施工、配合施工的等待时间。,因天气或其它因素影响施工,经甲方确认同意后乙方可以适当延长工期。

二、工程服务形式

包工、包料、包工期、包质量。

三、结算方式

甲、乙双方及监理人员就需要维修部位及工程量,进行技术联系单形式会签,工程量以甲、乙双方及监理人员签字确认后的技术联系单内容为基准,确定工程总造价。

甲、乙双方将双方签字盖章的结算书和甲、乙双方及监理人员共同签字的工程量技术联系单,作为合同附件附后。

四、工程总价

暂定为人民币 万元(最终以甲、乙双方确认的结算值为准)。

五、工程质量监督与检查验收

乙方在施工中要严格按照国家、行业标准和企业规范及本合同约定进行施工,并随时接受甲方的检查,并为检查、检验提供便利条件,对甲方提出的问题,乙方应及时进行整改,维修工程结束后,由甲、乙双方及被维修房屋的业主共同对工程进行验收,验收合格以三方签字确认的《施工记录单》为准。在竣工验收时,对于甲方或业

主确认的尚未修复的工程质量问题,由乙方负责按甲方的要求继续维修,并承担逾期责任。

六、工程款支付

工程完工验收合格后付工程款总额的97%,剩下3%作为质量保证金,保修期满后无质量问题全额支付乙方。

七、保修

1、自乙方维修工程完工后,乙方须对全部工程承担保修责任,保修期为年,自工程竣工验收合格并交付甲方之日起计算。

2、工程保修金为工程款的 %,保修期满后十日内,甲方将保修金的剩余部分无息返还。

3、保修期内,如维修工程出现质量问题,乙方应保证接到甲方通知后2小时内派人进行检查及维修,并应在甲方确定的合理期限内修复完毕,如乙方逾期未派人修复或二次维修后仍出现问题的,甲方有权另行委托他人维修,所需费用和甲方因此受到的损失均由乙方承担。

4、乙方在施工中必须严格按施工工艺要求操作,维修后的工程如果再出现发霉、渗漏问题,乙方应在接到甲方通知后两天内修复完毕,并承担由于再次出现发霉、渗漏问题而引发的一切影响和经济赔偿的后果。如住户装修、物品遭受损失的赔偿等。

5、在保修期内,乙方应定期对施工工程进行巡访,做好回访记录,并对存在隐患的质量问题,予以及时解决。乙方现预留保修负责人的书面通信地址和电话,以便通知乙方进行维修。

八、违约责任

1、乙方逾期开工、逾期竣工或逾期履行其他义务的,每逾期一日,均应当向甲方承担暂定工程总造价 ‰的违约金,任何一项逾期达七日或累计出现三次以上(含三次)迟延履行的,甲方有权解除合同,乙方应当承担因此而造成的甲方的一切损失(包括甲方因此向第三方支付的赔偿金、违约金)。

2、乙方未经甲方许可停工达两日(含两日)以上的,甲方有权解除合同,乙方并应当无条件于两日内退场,双方于乙方退场后结算。

3、乙方违反本合同其他任何一项义务,经甲方通知其限期改正,期满后仍未改正的,甲方有权解除本合同,乙方应当承担因此而造成的甲方的一切损失。

4、对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范及环保要求引起的工程质量问题,或与合同约定不符的,无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期,均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。

5、未经甲方书面同意,乙方不得将本合同项下的权利、义务转让他人,否则,甲方有权解除合同。

6、乙方维修过的部位所出现的工程质量问题在未解决前,甲方有权拒绝支付任何款项。

7、凡因乙方原因导致本合同解除的,乙方应承担合同暂定价款10%的违约赔偿金,如该违约赔偿金不足以弥补甲方所受到的损失的(包括甲方因此向第三方支付的赔偿金、违约金),乙方还应赔偿甲方所受到的损失。

九、安全施工

乙方按有关规定采取严格的施工安全措施,承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果,乙方施工人员的人身安全由乙方负责。乙方应为施工人员购买人身意外伤害险及与工程施工有关的一切保险。凡在施工过程中发生安全责任事故或其他责任事故,均由乙方承担责任。

十、施工责任

1、甲方在乙方施工中为乙方提供水、电等便利,并负责同住户及下属有关部门协调。乙方按施工工艺要求施工。

2、乙方在施工中要保护好小区内的方砖步道、花草树木,不能损坏。在住户家维修要严格遵守物业规定的制度,如有住户投诉或乙方损害物品,甲方有权在应付乙方的工程款中扣除。

3、乙方指派 为本工程驻工地代表,按本合同要求组织施工,保质、保量、按期完成本合同规定之内容。并负责与甲方进行沟通、联系,该负责人向甲方所作出的针对本工程任何承诺、保证、函件、签字、确认等均视为乙方的行为,均由乙方承担责任。

4、乙方严格按照甲方确认的施工做法以及质量标准要求进行施工,做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,确保工程达到合同约定及甲方要求。

5、工程竣工验收合格且交付使用前乙方负责对现场的一切设施和工程成品、半成品进行保护并承担费用。

6、乙方维修时必须每天将垃圾集中在甲方的指定地点,保持施工现场的清洁,并在甲方要求的时间内清除,竣工前做好卫生清扫和处理工作,否则,甲方有权委托他人清理,所发生的费用由甲方在应付给乙方的工程款中扣除。

7、在施工中随时接受甲方代表及其委派人员的质量检查、检验及监督,为检查、检验、监督提供便利条件,并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改,承担因自身原因导致返工、修改的费用。

8、维修施工所需办理的一切审批手续(指按有关法律法规规定需报批的项目)由乙方负责办理并承担费用,一切责任由乙方承担。

9、本合同约定的维修工程必须由乙方自行完成,未经甲方同意,乙方不得将该工程擅自分包、转包或交由其他任何第三人完成,否则,甲方有权解除本合同。

10、乙方在维修过程中应注意与维修业主保持良好的沟通,避免产生纠纷,如因乙方原因与维修业主产生纠纷而使甲方受到损失的,由乙方承担责任,甲方有权在应付乙方的工程款中扣除,不足部分甲方有权向乙方追偿。

11、乙方在维修施工过程中应注意爱护甲方及业主的财产、物品,不得破坏小区内的建筑物及相关设施、设备。在维修工程中,凡由于乙方原因导致甲方或第三人人身或财产损害的,乙方应当予以赔偿。甲方有权在应付乙方的工程款中扣除,不足部分甲方、业主或有关权利人有权向乙方追偿。

十一、其它

1、本工程如涉及工程价款的确认,相关的确认需经甲方代表、甲方预算部门确认并加盖甲方公章后为有效,其他人(除法定代表人)签字或缺少前述任一确认、或非加盖甲方公章(例如签证章等),甲方均不予认可。

2、如涉及工程量的确认,必须经甲方代表、工程部经理共同会签且加盖甲方签证专用章后方为有效,缺一不可。

3、甲、乙双方确定的结算书和甲、乙双方及监理人员共同签字的工程量技术联系单作为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。

4、本合同壹式陆份,甲方执肆份,乙方执贰份,本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

5、未尽事宜或合同执行中发生纠纷,双方应友好协商解决。协商不了,由该维修工程所在地人民法院解决。

甲方: 乙方:

(盖章) (盖章)

法定代表人: 法定代表人:

(签字) (签字)

经办人:经办人:

(签字) (签字)

延伸阅读:合同协议书注意事项

一、核实确认对方当事人的主体资格

1、合同�

2、合同�

二、合同条款

1、“首页贵如油”

当签订了大量的合同时,这句“首页贵如油”就显得恰如其分了。当你想在众多的合同中寻找一份想要的合同时,如果从第一张纸上无法看到足够信息而需要翻阅第二页,在繁忙(尤其是未得到详细目录供查阅)的情况下,这种工作量有时是难以想象的。

无论合同是否装订、装潢,合同第一页至少应当写明合同名称、签约主体、签约时间三项基本内容。

2、“简称”前后要统一

合同当事人一般在合同 这听起来似乎再明白不过,但很多合同“简称”前后不一,比如有的买卖合同中,前款规定双方当事人简称“甲方、乙方”,后款正文中又出现“买方、卖方”,前后不一。

3、权利、义务条款

第一,权利、义务等不要出现在一个大标题下,而应分开表述,避免对某项条款是权利还是义务有不同认识,从而产生争议。

第二,弄清概念,正确使用。从法律角度来讲:

(1)可以,指“有权选择”,可为,亦可不为;

(2)应当,指“必须做”,无权进行其他选择;

(3)有权,指“权利归属”,选择为与不为均可;

(4)有义务,指“义务归属”,必须履行;

(5)责任,根据合同内容的不同,可能指“工作内容”、“相关义务”、“承担的法律后果”等。

第三,大部分合同中的权利、义务已经在我国民法中进行规定,如买方要付钱、卖方要付货,出租方要提供货物、承租方要支付费用等,但是对于特殊要求,一定要予以明确。

4、重视争议的解决方式

一般在合同中,我们约定为“出现争议后,双方通过协商解决;协商不成或超过30天未达成一致意见的,双方可向XXXX人民法院(或仲裁机构)提起诉讼(或仲裁)解决”。

根据我国《民事诉讼法》的规定,可供当事人选择的管辖法院包括原告住所地法院、被告住所地法院、合同签订地法院、合同履行地法院、标的物所在地法院,当事人可以根据需要选择其一。

在我国现有司法体制下,由于存在着案件承办人员办案水准差异、地方保护主义、异地解决争议成本较高等客观因素,造成管辖法院(仲裁机构)的选择对诉讼(仲裁)结果会产生影响。

对此,我们建议在签订合同约定管辖法院时,尽量选择对我

5、细节上显功夫

1)数字

制作合同时,涉及合同金额的数字,宜同时采用汉字大写和阿拉伯数字小写,注意二者是否等值,并强调当二者不一致时,以大写的汉字为准。

2)货币单位

我们公司以国际工程为主,所有的涉外合同在签订时要明确货币的单位,尤其是几经修改后的合同文本。

3)公司标识与名称的使用

在制作合同时,首先要表述清楚双方当事人的全称,然后再加以简称,如中铁十二局集团国际工程有限公司(以下简称甲方)。

4)权利、义务约定中,主体的准确性

如:有的单位在制作合同权利、义务条款时,在标题“甲方的权利”中出现了“乙方有权要求甲方XXXX”,将本应属于甲方的权利归于乙方,这种问题或者由于笔误出现,或者是条款放错位置,导致该权利的归属出现争议。

5)明确“书面”

在合同制作时,时常用到“本合同的修改需以书面方式作出方为有效”,可以根据实际情况,应明确“书面形式”指:“合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子邮件、短信等电子数据交换)等”。

6)页码

在没有骑缝章的情况下,没有合同页码可能导致对方抽页、换页等,这看似是小问题,但大多数员工并未养成这一习惯。

7)盖章用印

我们应争取先由对方盖章、签字,我方后签字、盖章。

三、承办单位应该注意

1)重视合同谈判工作。法务人员无法全程参与合同签订、履行全过程,承办单位在合同谈判阶段应该就合同内容进行全面谈判,争取对我方最大的利益,同时可以适当取舍予以让步。

2)及时沟通。在合同履行阶段,出现对方违约时,应及时书面告知对方,一旦涉诉,“一纸告知”将为我们胜诉立下汗马功劳。

3)授权代理人的一致性。有些单位对方合同签订人与结算签字人不符,即使我们与其是“老熟人”、“不怕其不认账”,也要避免合同签订人与结算签字人不符的情况,否则一旦出现诉讼,授权代理人不承认结算签字人的行为,我们将直接败诉。

4)注重保存合同履行时产生的书面材料。合同原件要保存,授权委托书要保存,通讯记录要保存,变更违约要保存,联系人、联系电话变更要保存。

房屋维修协议书 【第十篇】

甲方: (以下简称甲方)

乙方: (以下简称乙方)

甲方资产范围内的营业房屋面出现漏水问题,特委托乙方进行维修,双方本着公平、合法、合理的原则,经过充分协商,达成如下协议:

一、基本概况

甲方位于XXXX营业房屋面出现漏水现象,由乙方负责进行维修,双方约定维修工期为XXX天,保质期为XXXX。

二、维修价格及付款方式 双方约定维修价格为XXXX元/平方米,具体面积以甲乙双方共同测量并经甲方责任人签字认可的面积为准;此价格包含乙方工人工时费、材料费、施工人员安全责任保险等各项费用,乙方负责开具正规发票。

付款方式为,乙方完成施工任务后,经甲方验收合格、乙方开具发票后后,支付XXXX费用,剩余XXXX费用为质保金,待质保期后一次性付清。

三、双方的权利和义务

1、甲方的权利和义务:

甲方有权利对乙方承接的工作进行监督、检查,有权利在施工前详细了解乙方的施工方案,并对方案提出修改意见;甲方有义务按时间为乙方结算费用。

2、乙方的权利和义务:

乙方有权利按协议约定时间到甲方处结算费用,有权利提前完成工作任务;有义务接受甲方的检查,有义务接受甲方的监督和提出的改善意见,有义务对聘请的'施工人员强化安全施工管理,有义务承担聘请工作人员在施工过程中的安全责任。

四、其他约定

1、乙方施工前不提提出具体施工方案,经甲方认可后,方可施工。

2、乙方所有施工材料进场前必须经甲方验收,否则甲方可拒绝支付施工费用。

3、乙方施工必须坚持科学施工、文明施工、安全施工的原则,若乙方粗暴野蛮施工,或因施工影响甲方客户正常经营,甲方有权单方面终止合同,所造成的损失由乙方负责。

4、乙方在施工过程中必须充分保证施工人员和施工周边人员安全,若因乙方安全措施不到位,造成的人员伤亡,一切责任由乙方负责。

五、争议解决方式 如因本协议产生任何争议,双方应友好协商解决。协商无果,则提交十堰市仲裁委员会仲裁,或者提交甲方住所地人民法院诉讼解决。

六、未尽事宜:如本协议若有未尽事宜,经甲乙双方协商后另行补充,补充协议具有同等法律效应。

七、本协议一式两份,甲乙双方各持一份,自双方代表签字之日起正式生效。

甲方: 乙方:

代表: 代表:

20xx年X月XX日

上一篇:房屋修缮合同10篇

下一篇:返回列表

50 3556650
");