合作施工协议书优质8篇
合作施工协议书旨在明确各方责任与义务,确保施工过程顺利进行,促进资源共享与信息沟通,最终实现项目成功交付,如何更好地保障合作效果?以下由阿拉网友整理分享的合作施工协议书相关文章,便您学习参考,喜欢就分享给朋友吧!
合作施工协议书 篇1:
甲方:
乙方:
甲、乙双方为共同承包建设__________工程及相关配套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准),经双方友好、坦诚协商,现达成如下协议:
一、项目概况及合作条件
1、本工程项目总建筑面积为_____平方米,工程总价为_____万元人民币。
2、经过双方测算,本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右,因此本工程项目计划投资_____万元。
3、本工程项目的投资、股份比例分配如下:
(1)甲方_____投资_____万元,占_____%。
(2)乙方_____以工程项目及技术投资,占_____%。
(3)业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。
(4)投资者应按照约定时间缴纳投资款,投资款应放在专用账户_____上,并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。
二、工程管理责任及分工
1、责任及分工如下:
(1)该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____主管。
(2)该项目的会计日常工作由_____负责管理,出纳日常工作由_____方负责管理。
2、材料采购及其他
(1)在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同确认后方可进行。
(2)在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。
(3)合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。
三、利益分享和风险承担
1、利润、风险分配:该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后,按照甲、乙双方各________%比例分享承担。
2、本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。
四、其他
1、资金和管理
(1)该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。
(2)该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实,并存在开立专用账户上,专款专用。
(3)该项目运营后,每个月号开一次工程进度例会,讨论工程相关事情。
2、出纳与财务管理
财务每月月底应将编制好现金日记账、银行存款日记账、存货日记账及相关的凭证提交给合作双方股东,并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。
3、合同争议与免责
(1)该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决,或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
(2)在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地震、台风、战争、属于免责范围。
4、本协议生效、终止及其他
(1)与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。
(2)本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。
(3)本协议一式_______份,合作各方各执_______份,本协议自双方签字盖章之后生效。
(4)本协议于_____年_____月_____日,由合作双方在中国_____市签字。
甲方:
乙方:
日期:
合作施工协议书 篇2:
甲方:______
乙方:______
甲乙双方经过友好协商,在诚实、信任、相互合作的基础上,本着以人为本,一生关爱,共同促进计生事业,为广大育龄妇女提供完善优质的服务为宗旨,就甲、乙双方正式合作事宜,达成如下合作意向:
一、甲方的权利和义务
1、甲方负责计生优质服务卡的宣传、设计和印刷;
2、甲方负责计生优质服务卡的信息采集和发放;
3、甲方负责计生优质服务卡内六项免费服务;
4、遵守本合作协议中的各项条款,诚信服务,群众至上。
二、乙方的权利和义务
1、乙方对计生优质服务卡内五项服务实行八折优惠;
2、乙方根据服务项目要求,负责落实服务到位;
3、乙方根据服务项目的原则,负责对服务的组织和实施;
4、乙方为计生优质服务提供专用诊室,开设绿色通道,张贴就诊指南;
5、遵守本合作协议中的各项条款,诚信服务,群众至上。
三、其它
1、双方定期交流,互通信息,共同做好此项合作业务的服务工作。
2、在合作过程中,如有违约,违约方负责。
3、协议中未及事宜,甲乙双方协商解决。本协议一式二份,甲乙双方各执一份,签字生效,并遵照执行。
甲方:______(盖章)乙方:______(盖章)
______年______月______日______年______月______日
合作施工协议书 篇3:
甲方:
乙方:
甲乙双方共同参与投标的___________工程施工合同(以下简称主合同),在双方共同努力下,业主将该合同授予甲方。经协商,甲乙双方就合作施工主合同工程施工事宜达成一致意见,以便共同遵守。
第一条:工程实施责任及要求
1、甲方将主合同项下全部工程的实施责任交乙方承担(包括该合同项下的全部变更工程)。
2、工期、质量必须满足主合同或业主要求。
第二条:甲方责任
1、负责及时办理主合同的履约担保和动员预付款担保手续。
2、负责为乙方实施主合同提供相应的授权,解决只能由甲方解决的事项。
3、负责及时向乙方传递来自业主、监理、沿线地方政府的涉及本协议执行的指令、通知、图纸、资料等。
4、负责在乙方所做计量支付申报工作上,及时办理需要自身完成的工作。
5、负责工程质量、进度、文明施工、安全生产、环境保护、计量支付等方面的监督检查。
第三条:乙方责任
1、负责代甲方履行主合同的施工、缺陷修复及保修责任。
2、负责以自身资源按照主合同要求完成该工程,自担风险、自负盈亏。
3、自觉接受甲方、业主、监理的各项监督检查。
4、负责自本协议签字之日起______日内,向甲方交纳:甲方为办理主合同保函而向银行交纳的抵押金______元及相应的财务费______元。
5、负责自本协议签字之日起______日内,向甲方交纳:本协议履约保证金______元。
6、保证不以甲方或项目部的名义从事于本工程无关的活动。
7、未经甲方许可,不得将本工程的全部或任何部分转包或分包给第三方。
8、负责及时清偿为实施本工程而产生的各类债务,及时支付民工工资。
9、每月______日前向甲方报送当月统计报表及下月进度计划。业主计量支付报表批复后______日内传至甲方。
10、工程结束后,除向业主提交完整的竣工资料外,还需向甲方提交业主终期支付报表,交工证书、施工总结等。
11、负责为甲方派遣到本工程从事本工程管理、或解决需由甲方出面解决的问题的人员提供必要的工作和生活条件。
第四条:印章管理项目
经理部印鉴由甲方授权代表管理,用印范围只对业主和监理以及当地政府的各种报表、文件、资料、证明、工程结算及费用拨付等。因乙方组织施工所需的劳务合同、机械设备购置和租赁合同、各种材料采购和加工合同、临时征地合同等确实需要使用项目经理部名称和印鉴时,须经甲方代表同意,用印人必须是乙方或乙方授权代表。
第五条:费用、结算与支付
1、业主支付给本工程的动员预付款、材料预付款、工程结算款、奖金一律归乙方所有,相应的罚金亦由乙方承担。
2、甲方收取管理费为主合同总价的______%(含变更、索赔费用)。施工过程收取的费用以乙方当月统计产值为基数进行计算,最终收取管理费总额以业主终期计量支付工程款为基数进行计算。乙方应在每月______日前将本月管理费汇至甲方指定账户。
3、甲方收到银行保函抵押金后______日内支付乙方。
4、业主履行了工程缺陷修复责任的前提下,甲方收到业主返还的.质量保证金后______日内支付乙方。
5、乙方负责承担本工程所发生的各种税赋,并按有关规定纳税。
6、乙方负责承担甲方派出人员的工资,标准为:于每月______日前汇至甲方指定账户,由甲方负责给派出人员发放工资,时间从本协议签订之日起至工程交工验收后______个月止。
第六条:违约责任
1、对于主合同所规定的甲方的合同责任,双方按本协议规定的各自的责任分别承担。若由于自身原因造成违约,违约方不得要求另一方共同承担违约责任。
2、进度与质量不符合业主要求,乙方应无条件整改,直至满足业主要求,否则,甲方有权解除本协议,部分或全部没收乙方的履约保证金、质量保证金,并承担由此给甲方造成的一切经济损失。
3、若乙方施工造成环境污染,乙方须及时自费清除污染,赔偿受污染方的经济损失。
4、由于乙方自身原因产生安全事故,导致乙方、甲方或第三方人身财产受损,乙方须自费承担事故处理费用,向受损方赔偿。
5、若乙方未能按期完工,并因此招致业主对甲方的处罚,应全部由乙方承担,并加倍赔偿甲方的损失。
6、若乙方未及时向甲方交纳管理费,则乙方应按延迟付款总额的______‰每日向甲方支付滞纳金。
7、未足额缴纳各种保证金,甲方有权终止本协议并将本工程施工权收回。
8、若乙方擅自将本工程分包转包或以甲方名义从事于本工程无关的经济活动,甲方有权终止合同收回工程,乙方应承担由此给甲方造成的一切经济损失。
9、若乙方未及时清偿本工程实施所产生的债务,则乙方须承担由此给甲方造成的一切法律责任、经济和名誉损失。
第七条:其他未尽事宜,双方友好协商,并签订补充协议。补充协议作为本协议的补充,不得与本协议相抵触,应与本协议一起共同执行。
第八条:因履行本协议所引起的一切争议,双方应在诚信原则基础上协商解决。如协商不成,双方均可到甲方所在地人民法院起诉。
第九条:附则
1、本协议经双方签字盖章后生效。履行完本协议约定的全部义务、工程竣工验收达标,移交全部工程资料,保修期满,结清各项费用后终止。
2、本协议一式______份。甲方______份,乙方______份。
甲方:(盖章)
代表:
______年______月______日
乙方:(盖章)
代表:
______年______月______日
合作施工协议书 篇4:
甲方:
乙方:
甲乙双方本着平等互利的原则,在诚信友好的前提下对乙方承接的 项目达成如下协议条款:
第一条 工程概况
1、工程名称:
2、工程范围:
3、工程地点:
4、项目业主:
第二条 工程管理
1、该工程按甲方与业主方洽谈签定的合同总价承包项目和单价承包项目由乙方组织施工,由乙方进行独立核算,自负盈亏,风险自担;乙方应遵从甲方与业主所签订的工程施工合同招标、投标文件及本协议条款。并对该项工程的实施承担一切法律、经济和安全责任。甲方有权对该工程的施工全过程进行监督。
2、乙方组成项目经理部,人员和机构设置需按施工管理要求配备。需甲方出面和业主、监理、设计等部门联系业务所发生的费用由乙方负责。
3、技术与质量:乙方必须按照施工图纸和现行施工规范施工,严格控制工程质量。若出现技术及质量问题所发生的各种费用(含:返工费用)由乙方负责;对于工程施工过程中出现的技术及质量问题,乙方应根据业主和监理的要求采取相应的措施。按国家规定实行质量终身负责制,乙方承担质量终身负责责任。本工程质量验收标准按甲方向业主方签定的本工程质量验收标准执行。
4、施工安全:本着安全第一的原则,乙方应杜绝伤亡事故,若出现安全事故,所发生的一切费用概由乙方承担,并由乙方处理终结,由乙方承担该项工程建设所引起的一切经济和法律责任,乙方不得因安全问题而影响甲方的声誉,否则由此造成的后果由乙方承担。
5、工程进度:乙方应严格按照施工工期和进度要求组织施工。因乙方原因造成的进度滞后而影响工期造成经济损失等情况,乙方承担全部责任。
第三条 税金及管理费的扣缴
1、乙方全额承担该项工程营业税及附加税费、个人所得税、企业所得税的缴纳。
2、甲方按照工程合同总价 %(即人民币小写:大写: 元整)元在第一次拨款时一次性向乙方收取证照管理费(最终按审计金额的 %收取管理费)。
3、项目部公章由甲方人员管理,盖章应实行登记制度。但项目部公章不得对外签订施工合同、供销合同以及赊账签章、民工工资欠付抵押、担保等签章,只能用于乙方向业主报送相关技术和施工计量文件。若超出以上用章使用范围,甲方有权拒绝加盖项目公章,由此所引起的经济、法律责任全部由乙方承担。
第四条 工程款的收取与支付
工程款收取:业主所拨付的工程款或预付款划至甲方在下列地点开户的银行: ;帐号: ;收款单位全称: 。如需开设临时帐户,由双方共同管理。
工程款的支付按甲方与业主签订的施工合同中相应的条款执行,业主月进度实际付款打入甲方项目部帐户后,甲方在三日内及时拨付给乙方供其工程使用,甲方不能以任何理由挤占或挪用乙方剩余工程款,乙方也同时保证工程款的专用。如果甲方发现乙方有将本工程资金挪作他用的情况,甲方有权责成乙方整改,乙方拒绝整改或整改不彻底,甲方有权采取相应措施监控乙方的资金使用,直至终止本协议,后果由乙方承担。甲方扣除款项的支付划出与甲方向乙方支付计量款同步。
第五条 其它有关问题
1、本着诚信合作、互惠互利的原则,乙方必须全力维护甲方的企业形象和信誉。搞好安全文明施工以及公司形象宣传工作。凡因工程施工外欠材料、机具、设备和拖欠民工工资、工伤安全等费用,甲方不负任何责任,一律由乙方偿还并妥善处理,并承担相应责任。
2、乙方必须配备其有任职资格的常务项目负责人、技术、质量、试验、安全、设备等管理人员及工程所需的机械设备、施工队伍;本着诚信守法的原则履行施工合同,确保工程质量、进度、安全、环保、文明施工。
3、乙方采购的材料必须选购合格产品,具备出厂合格证,并按规定进行原材料试验,杜绝不合格材料进入工地,由于材料不合格而引起的一切后果由乙方负责。
4、在施工过程中,乙方应做到竣工资料的收集整理与工程同步进行,工程竣工后按时作好竣工资料,并按业主要求移交有关单位。
6、本工程乙方必须独立组织施工,不得分包,更不得转包。
7、乙方应遵循《劳动法》的规定,因工程需聘用的员工必须签订劳动合同,购买劳动安全保险,聘用期间的工资、福利,保险、工作、安全等方面的法律、经济责任均由乙方负责。
8、本工程业主的资信情况、资金情况、工程手续的完备性、合法性由乙方负责核实,并由乙方承担因核实不清或不详引发的一切责任:如果在本工程的施工过程中,因业主资金不到位或其它原因延误工期所造成的后果均由乙方负责处理终结,甲方有义务协助乙方处理,但所发生的一切费用由乙方承担。
9、甲方负责提供承接该工程的营业执照、资质证书、税务证书、机构代码证、取费许可证和安全许可证,甲方须保证以上证书的合法性,否则,由此造成的后果由甲方负责。
第六条 甲方与业主方签定的施工合同书作为本协议的组成部分。本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决,签署的补充协议。甲方同业主方签定主合同为本协议的重要组成部分。
第七条 合同纠纷处理,双方友好协商并签订补充协议,协商不成时,可向成都市人民法院提出诉讼。
第八条 本协议一式肆份,甲方、乙方各执贰份。
甲方单位(盖章): 乙方单位(盖章):
甲方代表(签字): 乙方代表(签字):
甲方公司联系电话: 乙方联系电话:
甲方公司联系人: 身份证号码:
合作施工协议书 篇5:
甲方:
乙方:
乙方因生意周转需要,向甲方借款,甲、乙双方协商一致,依法订立本合同,以期共同遵守。
一、借款本金
人民币(大写):_____________________元整,(小写):______________元整。
二、借款日期
本合同签订之日起到___________年________月________日。
三、借款利息
月利率________%,乙方应于借款期限届满归还本金的同时支付利息,乙方逾期归还借款的构成违约。
四、如乙方逾期归还借款的按照每日借款本金总额的________%支付。
五、借款期限届满,乙方归还甲方的款项按以下次序扣除:
1、借款本金;
2、借款利息;
3、逾期违约金;
4、本合同第六条约定对经济损失。
六、如乙方逾期违约导致诉讼的,由合同签订地人民法院管辖,乙方应当承担,为此诉讼支出的经济损失,包括但不限于:诉讼费、律师代理费、差旅费等。
七、本合同自双方签字时生效,本合同签订于___________________,担保人对以上借款合同应认真阅读,内容清楚,同意为乙方向甲方借款承担连带责任,担保的范围包括:借款合同的本金、利息、违约金,担保人期限为两年。
甲方:
乙方:
日期:
合作施工协议书 篇6:
甲方:______
乙方:______
甲乙双方本着平等互利的原则,在诚信友好的前提下对乙方承接的______项目达成如下协议条款:
第一条工程概况
1、工程名称:______
2、工程范围:______
3、工程地点:______
4、项目业主:______
第二条工程管理
1、该工程按甲方与业主方洽谈签定的合同总价承包项目和单价承包项目由乙方组织施工,由乙方进行独立核算,自负盈亏,风险自担;乙方应遵从甲方与业主所签订的工程施工合同招标、投标文件及本协议条款。并对该项工程的实施承担一切法律、经济和安全责任。甲方有权对该工程的施工全过程进行监督。
2、乙方组成项目经理部,人员和机构设置需按施工管理要求配备。需甲方出面和业主、监理、设计等部门联系业务所发生的费用由乙方负责。
3、技术与质量:乙方必须按照施工图纸和现行施工规范施工,严格控制工程质量。若出现技术及质量问题所发生的各种费用(含:返工费用)由乙方负责;对于工程施工过程中出现的技术及质量问题,乙方应根据业主和监理的要求采取相应的措施。按国家规定实行质量终身负责制,乙方承担质量终身负责责任。本工程质量验收标准按甲方向业主方签定的本工程质量验收标准执行。
4、施工安全:本着安全第一的原则,乙方应杜绝伤亡事故,若出现安全事故,所发生的.一切费用概由乙方承担,并由乙方处理终结,由乙方承担该项工程建设所引起的一切经济和法律责任,乙方不得因安全问题而影响甲方的声誉,否则由此造成的后果由乙方承担。
5、工程进度:乙方应严格按照施工工期和进度要求组织施工。因乙方原因造成的进度滞后而影响工期造成经济损失等情况,乙方承担全部责任。
第三条税金及管理费的扣缴
1、乙方全额承担该项工程营业税及附加税费、个人所得税、企业所得税的缴纳。
2、甲方按照工程合同总价______%(即人民币小写:大写:______元整)元在第一次拨款时一次性向乙方收取证照管理费(最终按审计金额的______%收取管理费)。
3、项目部公章由甲方人员管理,盖章应实行登记制度。但项目部公章不得对外签订施工合同、供销合同以及赊账签章、民工工资欠付抵押、担保等签章,只能用于乙方向业主报送相关技术和施工计量文件。若超出以上用章使用范围,甲方有权拒绝加盖项目公章,由此所引起的经济、法律责任全部由乙方承担。
第四条工程款的收取与支付
工程款收取:业主所拨付的工程款或预付款划至甲方在下列地点开户的银行:______;帐号:______;收款单位全称:______。如需开设临时帐户,由双方共同管理。
工程款的支付按甲方与业主签订的施工合同中相应的条款执行,业主月进度实际付款打入甲方项目部帐户后,甲方在三日内及时拨付给乙方供其工程使用,甲方不能以任何理由挤占或挪用乙方剩余工程款,乙方也同时保证工程款的专用。如果甲方发现乙方有将本工程资金挪作他用的情况,甲方有权责成乙方整改,乙方拒绝整改或整改不彻底,甲方有权采取相应措施监控乙方的资金使用,直至终止本协议,后果由乙方承担。甲方扣除款项的支付划出与甲方向乙方支付计量款同步。
第五条其它有关问题
1、本着诚信合作、互惠互利的原则,乙方必须全力维护甲方的企业形象和信誉。搞好安全文明施工以及公司形象宣传工作。凡因工程施工外欠材料、机具、设备和拖欠民工工资、工伤安全等费用,甲方不负任何责任,一律由乙方偿还并妥善处理,并承担相应责任。
2、乙方必须配备其有任职资格的常务项目负责人、技术、质量、试验、安全、设备等管理人员及工程所需的机械设备、施工队伍;本着诚信守法的原则履行施工合同,确保工程质量、进度、安全、环保、文明施工。
3、乙方采购的材料必须选购合格产品,具备出厂合格证,并按规定进行原材料试验,杜绝不合格材料进入工地,由于材料不合格而引起的一切后果由乙方负责。
4、在施工过程中,乙方应做到竣工资料的收集整理与工程同步进行,工程竣工后按时作好竣工资料,并按业主要求移交有关单位。
6、本工程乙方必须独立组织施工,不得分包,更不得转包。
7、乙方应遵循《劳动法》的规定,因工程需聘用的员工必须签订劳动合同,购买劳动安全保险,聘用期间的工资、福利,保险、工作、安全等方面的法律、经济责任均由乙方负责。
8、本工程业主的资信情况、资金情况、工程手续的完备性、合法性由乙方负责核实,并由乙方承担因核实不清或不详引发的`一切责任:如果在本工程的施工过程中,因业主资金不到位或其它原因延误工期所造成的后果均由乙方负责处理终结,甲方有义务协助乙方处理,但所发生的一切费用由乙方承担。
9、甲方负责提供承接该工程的营业执照、资质证书、税务证书、机构代码证、取费许可证和安全许可证,甲方须保证以上证书的合法性,否则,由此造成的后果由甲方负责。
第六条甲方与业主方签定的施工合同书作为本协议的组成部分。本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决,签署的补充协议。甲方同业主方签定主合同为本协议的重要组成部分。
第七条合同纠纷处理,双方友好协商并签订补充协议,协商不成时,可向成都市人民法院提出诉讼。
第八条本协议一式肆份,甲方、乙方各执贰份。
甲方:______(盖章)乙方:______(盖章)
______年______月______日______年______月______日
合作施工协议书 篇7:
甲方(简称甲方):_________________身份证号码:_________________
乙方(简称乙方):_________________身份证号码:_________________
甲、乙双方方为共同承包建设__________工程及相关得配套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准),经双方友好、坦诚协商,现达成如下协议:
第一章项目概况及合作条件
本工程的项目总建筑面积为_____平方米,工程总价为_____万元人民币。
经过双方方测算,本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右,因此在本工程项目计划投资_____万元。
本工程项目的投资、股份比例分配如下:
甲方_____投资_____万元,占_____ %;
乙方_____以工程项目及技术投资,占_____ %;
业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,任何一方不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。
投资者应按照约定时间缴纳投资款,投资款应放在专用帐户_____上,并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。
第二章工程管理责任及分工
该项目工程管理责任及分工如下
该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____主管;
该项目的会计日常工作由_____负责管理,出纳日常工作由_____方负责管理。
材料采购及其他
在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同意确认后方可进行。
在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。
合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。
第三章利益分享和风险承担
利润、风险分配
该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后,按照甲、乙双方各按照50%比例分享承担。
本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。
第四章其他
资金和管理
该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。
该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实,并存在开立专用帐户上,专款专用。
该项目运营后,每个月号开一次工程进度例会,讨论工程相关事情。
出纳与财务管理
财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作双股东,并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。
合同争议与免责
该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决,或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地震、台风、战争、属于免责范围。
本协议生效、终止及其他
与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。
本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。
本协议一式二份,合作各方各执一份,本协议自合作双方签字盖章之后生效。
本协议于_____年_____月_____日,由合作双方在中国_____市签字。
甲方:_________________(签字)
乙方:_________________(签字)
日期:_________________
合作施工协议书 篇8:
建设单位(以下简称甲方):__________________承包单位(以下简称乙方):__________________
工程名称:__________________
工程地点:__________________
为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99),双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务,确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。
一、甲方的权利、责任和义务:
1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定,对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。
2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患,应开具隐患通知单。
3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。
4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。
5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见,并监督落实情况。
6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。
7、向乙方提供电源时,应与乙方办理交接验收手续。
8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。
9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。
二、乙方的权利、责任和义务:
1、遵守国家有关施工现场安全生产的.法规和管理制度,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程,对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。
2、服从甲方安全生产管理。
3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。
4、乙方造成生产安全事故,导致人员伤亡时,由乙方承担事故责任和经济责任。
5、未经安全生产教育培训和无证人员,不得上岗作业。
三、协议内容:
(一)登高上架要求
1、施工采用的脚手架、安全网必须由专业人员搭设,由项目经理(工地负责人)组织技术部、安全部门的有关人员验收合格后,方可投入使用,应按类别逐项查验,并应有验收记录。
2、高空作业时,严禁立体交叉作业。水平作业时,各工位间必须有一定的距离,作业人员必须配备相应劳动保护用品如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等,并应正确使用,施工作业现场周边设置相关安全标志牌,并设专人巡查。
3、进入施工现场的人员必须佩带安全帽。凡在2m以上高处作业人员,必须正确使用安全带,安全带应高挂低用。
4、工程施工前,除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底,并履行签字手续外,必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。
5、特殊工程施工项目如;电气、易燃、易爆容器、管道等,必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。
6、拆除施工现场,必须设有临时急救人员及药品或设立临时救助站。
7、严禁在工作前和工作中饮酒,不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋,应穿防滑鞋。
8、进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥,遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗,作业时思想要集中。
9、严禁随意拆除或损坏防护栏杆、拉杆、安全网、跳板、脚手板、支撑等防护设施。
10、面砖搬运、安装时应注意安全,防止因面砖翻倒而受伤。
11、各种材料加工时注意操作安全及施工用电,不得随便乱接乱拉电线。
12、施工现场各周边洞口,必须有符合安全规范要求的安全防护,若因施工作业场地要求而拆除的,操作完成后,立即恢复。
13、脚手架上禁止有探头板、飞跳板,脚手架上应满铺脚手板,脚手架上禁止堆放砂浆、砖块、面砖等物料。
14、不准从正在起吊、运吊中的物件下通过,以防突然事件,不准从高处往下跑、跳;不准在没有防护的外墙和外悬挑板等建筑物上行走;不准站在小推车等不稳定的物件上操作;不得攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架和随同运料的吊盘和吊篮及吊装物上下;井架吊篮禁止乘人。
15、作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等,清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶;手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。
16、年龄未满18周岁者,患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。
17、遇到雷雨、大风等天气外墙施工应暂停作业。
18、手持电动工具使用前应进行检查,空载试验运转正常合格后方可使用,转移工作点应切断电源,潮湿场所严禁使用手持式电动工具。
19、作业前必须认真检查机械设备的安全装置,调整机器或更换刀具时应先切断电源并由机械员进行。
(二)用电要求
1、配电箱的箱柜门处应有名称,用途,分路、标记及内部系统接线图,以防失误操作。
2、配电装置均应配锁,并有专人负责开启和关闭上锁。
3、电工和用电人员用电时,必须按规定穿戴绝缘,防护用品,使用绝缘工具。
4、施工现场下班停止工作时,必须将班后不用的配电装置分闸断电,并上锁,班中停止工作1小时以上时,相关动力开关箱应断电上锁,暂时不用的配电装置也应断电上锁。
5、配电箱、开关箱内的电气配置和接线,严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。
6、配电装置的漏电保护器,应每次使用时用试验按钮试跳一次,只有试跳正常才可继续使用。
7、用电设备的保护接地线应并联接地,并严禁串联接地或接零。
8、使用中的电气设备应保持完好的工作状态,严禁带故障运行。
9、现场临时用电及照明必须由项目经理同意,由专业电工按JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》要求进行操作。
10、现场所有用电设备必须用插头与插线板连接,禁止将线头直接插入插线板。
(三)电焊机使用要求
1、操作人员应具有上岗证书,严禁无证操作。
2、所有交、直流电的金属外壳,都必须采取保护接地或接零。焊接的金属和结构本身接地。
3、电焊机二次焊把线,地线需接长使用时,应保证搭接面积,接点处用绝缘胶带包裹好,地线良好不能有破皮裂口存在。
4、遇有雨、雪、雾或六级以上强风,影响施工安全时应停止室外焊接,雨雪后应先清除施工地点的积水、积雪后方可施焊。
5、焊接时,操作人员应穿戴好所有防护用具。
6、各种用电设备,照明设备在露天使用时必须设有防水、防雨设施,各种设备的防护罩必须齐全。
7、无铬牌的电气设备不得随意接通电源,各种电气设备应铬牌齐全。
(四)动火要求
1、进入施工现场,必须向施工班组人员进行消防及动火知识教育。
2、施工现场严禁吸烟及随意动火,如需动火必须向项目经理提出申请,经项目经理同意签字后方可使用。
3、施工中所需使用的易燃物品,如,汽油、汽瓶等,必须设专门的临时存放库房并设置灭火器,沙袋等,由专人管理。
4、施工现场认真执行“三清,五好”管理制度,尤其对木制品的刨花、锯末、料头,作到每天工完场清,各类材料都要码放成垛,整齐堆放。
5、电焊、气焊作业前要明确作业任务,认真了解作业环境,确定出动火危险区域,并立出明显标志,危险区内的一切易燃品都必须移走,对不能移走的可燃物,采取可靠的保护措施。
6、焊工必须持证上岗,无证者不能进行操作。
7、属一、二、三级防火范围的焊割作业,未经办理动火审批手续,不准进行焊割作业。
8、五级风以上禁止动用电气焊。
(五)室外吊篮施工要求
1、施工前必须检查吊篮的焊接点、杆件、钢丝绳、葫芦,是否存在损坏和生锈,如存在则必须进行除锈补焊、更换等,方可使用。
2、上架的施工人员,必须穿工作服、防滑鞋,并正确佩带安全带,并与钢丝绳稳固连接。
3、吊篮内的施工人员,只能保持三人,携带的油漆、涂料等不得多于2桶,并用结实的绳索或挂钩固定在吊篮上。
4、进入施工现场的操作人员必须由经过专业培训的熟练工人进行施工,严禁由小工或未经培训的人员上吊篮操作。
5、上吊蓝进行上下移动操作时,必须有两人协同操作。
6、吊篮底部必须采用建筑用的竹胶板,且用结实的绳索捆扎牢固。
7、吊篮四周必须设有护身栏及挡脚板,并用安全网将篮身围护严密。
8、篮内放置的钢抹子、灰刀等零星工具必须用袋子装好并固定于篮身上。
(八)文明施工要求
1、进入施工现场严禁酗酒,滋事打架及进行各种赌博等违法违章行为,轻者清除现场,重者送执法机关依法处理。
2、寝室休息时间,除夜间加班外,必须保证晚上十点后休息,以保证第二天的工作精神状况。
3、严禁带病上岗操作,一经发现必须由各施工班组长负责安排换岗或休息,以保证所有施工人员的人身安全。
4、施工现场严禁随地大小便。
5、严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象,一经发现,必须清除现场,并视情节对班组负责人进行一定的经济处罚。
6、施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员,更不准带小孩进入施工现场。
7、进入施工现场不得违反所有规章制度,如有违反,视情节轻重对班组负责人及违反人进行一定的处罚。
(九)施工现场环境要求
1、施工现场分别设置一座10平米的砖砌封闭式建筑垃圾站和一座5平米的砖砌封闭式生活垃圾站,定期清理外运施工垃圾。
2、施工现场细颗散体材料装卸运输时,必须采取遮盖等有效措施,材料入库存放,出入厂汽车要保证不将渣土遗撒在厂区。
3、施工现场设置封闭式的油库、油漆库,必须做防水处理,容量必须做到不慎不漏,室外不得乱置油料、油漆等易燃、易爆危险化学物品。
4、施工现场各种机械使用时必须采取有效地降噪措施,降低噪声频率,对强噪声机械采取封闭措施。
5、在容易产生粉尘的场所,施工人员必须佩带防护口罩,并采取有效地除尘、降尘措施,保障施工人员的身体健康。
(十)工程质量的要求
工程质量应符合国家现行施工验收规范(含国家或行业安全技术标准)、以及甲方工程项目安全技术要求和需要,必须达到专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。
本协议与双方签定的施工合同时效相同,本协议书一式两份,甲乙双方各保存一份,签定施工合同的同时签定本协议。施工合同到期后,本协议同时终止。
甲方单位(章)乙方单位(章)
代表人:_________项目负责人:_________
上一篇:劳动赔偿协议书热选3篇
下一篇:期权协议书汇总5篇