欠款起诉书 起诉状欠款起诉书优质5篇

【导言】此例“欠款起诉书 起诉状欠款起诉书优质5篇”的企业资料由阿拉题库网友为您分享整理，以供您学习参考之用，希望这篇资料对您有所帮助，喜欢就复制下载支持吧！

欠款起诉书【第一篇】

起诉单位：（全称）：xxx市xxx县xxx建筑公司

企业性质：集体

经营范围：工业与民用建筑

流动资金：169. 5万元

何时经何部门批准开业：xxxx年xxx月份经xxx县基建局批准

地址：xxx县xxx乡xxx

开户银行：xxx工区历下办理处。帐号：xx

法定代表人姓名：xxx 职务：xx

被告单位（全称）：xxx市职工教育培训中心

地址：xxx市xxx路xxx号

事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷

事实和理由：

xxxx年xx月xx日，xxx县建筑工程总公司xxx公司（原告，以下简称乙方）同xxx市职工教育培训中心（被告，以下简称甲方）签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是"议标形式，也工包材料".承包额为495125. 74元。开工日期定为xxxx年xx月xx日；竣工日期定为xxxx年xx月xx日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到xxxx年xx月xx日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达元。甲方虽然承担了元的误工费，但尚有57979. 30元到今有承担赔偿损失的责任。

两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：于xxxx年xx月xx日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书。教学楼工程于xxxx年xx月xx日完工。三幢楼均经xxx市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

工程结算书经甲、乙双方审定后，交xxx市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款元。

从xxxx年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551. 87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于xxxx年xx月底撤离甲方工地。

为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。

综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定："公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。"《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和（建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定：未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失；不按合同规定拨付工程款；按银行有关逾期付款办法或"工程价款结算办法"的有关规定处理。

诉讼请求：

责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失：

（一）付清宿舍楼、教学楼拖欠款元

（二）结算零建工程款：174551. 87元减去甲方垫付的材料款元，应付给乙方工程款元

（三）赔偿乙方的经济损失：xxx年至xxx年度拖欠款的滞纳金54595. 88 元；xxx年xxx月至xxx月设备闲置费57979. 30元

以上三项合计，共元。

此致

市xxx区人民法院

起诉单位：xxx县建筑工程总公司

xxxx年x月x日

欠款起诉书【第二篇】

原告：XXX，男，19××年××月×日生，×族，住址：东莞市××区××路××号××室，联系方式：13XXXXXXXXX。

被告：XXX，男，19××年××月×日生，×族，住址：XXX 市××区××路××号××室。联系方式：13XXXXXXXXX。

请求事项：

1、判令被告支付原告欠款人民币XXXXXX元。

2、诉讼费用全部由被告承担。

事实与理由：

原告与被告系商业合作关系。被告欠原告货款，至20xx年XX月XX日止，累计欠款数额达人民币XXXXXX元。但是，还款期限届满，被告迟迟不还款。

原告认为，原被告之间的订单合同关系合法有效，双方都应当诚实信用地履行合同义务，但现被告无正当理由迟迟不归还欠款，其行为严重损害了原告的合法权益，依法应当承担违约职责。据此，为维护原告的'合法权益，依照《中华人民共和国合同法》与《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定诉至贵院，请依法支持原告的诉请。

此致！

东莞市XXX人民法院

起诉人：XX

XXXX年XX月XX日

欠款起诉书【第三篇】

反诉人：________________________集团有限公司湖北分公司

代表人：_________________________，系公司经理。

被反诉人：_________________________有限公司

法定代表人：________________________

请求事项

1、请依法撤销双方在_____年_____月_____日所订用房抵款协议和_____年_____月_____日所订立的协议。

2、判令被反诉人支付拖欠反诉人工程款________元的本金及利息损失。

3、反诉费用由被告承担。

事实与理由

此致

__________人民法院

反诉人：_________________________有限公司湖北分公司

_____年_____月_____日

欠款起诉书【第四篇】

原告：________，男，汉族，___年___月___日出生，身份证号：________，住________，联系电话：________。

被告：_______，男，汉族，___年___月___日出生，系____旅馆负责人，联系电话：

被告：________，男，汉族，___年___月___日出生，身份证号：________，住________，联系电话：________。

诉讼请求：

1、请求贵院依法判令二被告向原告支付拖欠的安装费共计4000元。

2、本案全部诉讼费用由被告承担。

事实与理由：

被告____委托被告_____为其寻找进行石膏墙安装的人员。20___年11月7日，原告经被告______介绍同意为被告____所负责的______旅馆进行石膏隔墙的'安装。在进行安装之前，原告通过被告______同被告____协商先预付一部分款项，待安装完毕之后将剩余款项付清。被告_______在11月8日支付了预付款之后，于11月12日支付____元，11月15日支付3000元，之后就拒绝再支付剩余款项。11月22日，原告要求被告_______量面积进行决算，被告_______不但不予理会，还纠集其他人对原告进行殴打，原告拨打110，经过民警的调解，被告_______同意支付一切因原告被殴打受伤所花费的医疗费，并在一周内付清所欠的劳务费。被告_______于当场支付医疗费700元后，于12月4日同原告丈量了干活的面积，由此得出原告所安装石膏墙的面积为平方米，安装费为元，医药费共计元。双方经过协商后约定剩余的欠款为4000元，由被告人______支付。但时至今日，被告一直未支付剩余的欠款4000元。

综上所述，原告为二被告进石膏墙的安装，实质上在原告与被告间已经形成了雇佣关系。依据《劳动法》等相关法律法规，原告享有法定的权利，被告____最为雇佣方，被告_______作为直接负责人拖欠安装费的行为，严重侵害了原告的合法权益。因此，原告为维护自己的合法权益，现提起诉讼，请求法院公正裁决为盼。

此致

____市____区人民法院

具状人：

____年____月____日

欠款起诉书【第五篇】

原告：姓名，性别，年龄，住址： 联系电话：

被告：姓名，性别，年龄，住址 联系电话：

诉讼请求：

1、判决被告向原告归还借款本金 元及利息(暂计至年月);

2、判决被告承担本案全部诉讼费。

事实与理由：

被告以做生意需要资金为由，于年月日向原告借款元，出具借条一份，并承诺两个月后还款。但被告不守信用，期满后一直未还款，且一拖再拖，虽经原告多次催告，被告无理拒不偿还，被告的行为严重侵犯了原告的合法权益，

为维护原告的合法权益，根据《民事诉讼法》有关规定，特向贵院提起诉讼，请依法判决被告偿还借款及利息。

此 致

临渭区区人民法院

具状人：

年月日